Centrale des marchés
restructuration des laboratoires de chimie de l'institut Le Bel Étages 4 à 9 Sud 67 Travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'Institut Le Bel soit environ 4700 mètres carrés SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique, à Strasbourg v...
Université de Strasbourg 67081Strasbourg pboyer@unistra.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Restructuration des laboratoires de chimie de l'institut Le Bel Étages 4 à 9 Sud

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 540951

Date de clôture estimée : 22/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/03/13)
13-56190
JOUE (29/03/13)
105226-2013
SOURCEWEB (27/03/13)

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Université de Strasbourg, 18 rue Goethe, à l'attention de Mlle BOYER Pauline, F-67081 Strasbourg. Tél. : (+33) 3 68 85 08 23. E-mail : pboyer@unistra.fr.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.unistra.fr.

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Université de Strasbourg, 18 rue Goethe, contact : direction du Patrimoine Immobilier, à l'attention de Mlle Pauline Boyer, F-67081 Strasbourg. Tél. : (+33) 3 68 85 08 23. E-mail : pboyer@unistra.fr. Fax : (+33) 3 68 85 08 39

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Université de Strasbourg, 18 rue Goethe, contact : direction du Patrimoine Immobilier, à l'attention de Mlle Pauline Boyer, F-67081 Strasbourg. Tél. : (+33) 3 68 85 08 23. E-mail : pboyer@unistra.fr. Fax : (+33) 3 68 85 08 39

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Université de Strasbourg, 18 rue Goethe, contact : direction du Patrimoine Immobilier, à l'attention de Mlle Pauline Boyer, F-67081 Strasbourg. Tél. : (+33) 3 68 85 08 23. E-mail : pboyer@unistra.fr. Fax : (+33) 3 68 85 08 39
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale
Education.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
restructuration des laboratoires de chimie de l'institut Le Bel Étages 4 à 9 Sud.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services4 rue Blaise Pascal - cs 90032, 67081 Strasbourg Cedex.
Code NUTS , FR42, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4700 mètres carrés SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262500, 45421110,45421152,45324000,45421146.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4700 mètres carrés SHON dans les métiers suivants : gros oeuvre, menuiserie extérieure aluminium, cloisons doublages, faux-plafond, menuiserie intérieure bois, revêtement de sol souple, carrelage / faience / chape, peinture, plomberie / sanitaire, chauffage / ventilation, électricité / courants forts et faibles, équipements de laboratoire - sorbonnes, équipements de laboratoire - paillasses, gaz de laboratoire, gaines coupe-feu, étanchéité toiture.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : - Lot 10 : Carrelage / Faience / Chape
Option 1 : Réalisation d'une chape liquide désolidarisée en remplacement de la chape adhérente
- lot 12 : Plomberie / Sanitaire
Option 1 : Distribution eau industrielle et eau potable en tube multicouches en remplacement des tubes en cuivre
option 2 : Traitement des colonnes sèches escalier nord
- lot 14 : Électricité courants forts et faibles
option 1 : Luminaires C de type downlight 2 x 26 W en remplacement du downlight à led
- lot 17 : Gaz de laboratoire
option 1 : Distribution air comprimé en tube INOX 304 en remplacement du tube aluminium calibré bleu
- lot 20 : Étanchéité toiture
option 1 : Augmentation de l'épaisseur de l'isolant de 80 mm à 140 mm
option 2 : Augmentation de la largeur du cheminement technique de 80 cm à 160 cm
la réponse aux options est obligatoire.
les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
tranche conditionnelle : Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 36 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 26(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 4

Intitulé : Percements et renforcement des dalles / Gros Oeuvre / Installation de chantier
1) Description succincte :
Travaux de percement et de renforcement en fibre de carbone de dalles en béton armé ; flocage coupe-feu ; travaux d'installation de chantier ;surface projet d'environ 4000 mètres carrés sur 6 niveaux.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262500.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé : Menuiserie extérieure aluminium
1) Description succincte :
Mise en état de menuiseries aluminium coulissantes existantes, environ 175 pièces ; fourniture et pose de menuiseries neuves en aluminium, environ 49 pièces.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421110.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé : Cloisons Doublages
1) Description succincte :
Fourniture et pose de cloisons légères en plaques de plâtre, environ 2750 mètres carrés ; fourniture et pose de doublage thermique intérieur, environ 900 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421152.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 7

Intitulé : Faux - plafond
1) Description succincte :
Fourniture et pose de faux-plafonds démontables en dalles de fibre minérales 120 X 60 cm, environ 1450 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421146.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 8

Intitulé : Menuiserie intérieure bois
1) Description succincte :
Fourniture et pose de bloc-portes en bois, environ 220 pièces.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 9

Intitulé : Revêtement de sol souple
1) Description succincte :
Fourniture et pose de revêtement en PVC, environ 1900 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44112200.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 10

Intitulé : Carrelage / Faience / Chape
1) Description succincte :
Fourniture et pose d'une chape adhérente, environ 4000 mètres carrés, fourniture et pose de carrelage en grès cérame 20 X 20 cm, environ 2000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 11

Intitulé : Peinture
1) Description succincte :
Travaux de mise en peinture aux sols, murs et plafonds intérieurs, environ 12000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442110.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 12

Intitulé : Plomberie / Sanitaire
1) Description succincte :
Installation sanitaire (alimentation et évacuation) pour environ 45 laboratoires de recherche en chimie, y compris locaux annexes (sanitaires, salle de convivialité, ...), surface projet environ 4000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232460.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 13

Intitulé : Chauffage / Ventilation
1) Description succincte :
Installation aéraulique et de chauffage pour environ 45 laboratoires de recherche en chimie, y compris locaux annexes (bureaux, sanitaires, ...), installation de 6 centrales de traitement d'air, surface projet environ 4000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 14

Intitulé : Électricité / courants forts et faibles
1) Description succincte :
Installation électrique pour environ 45 laboratoires de recherche, y compris locaux annexes (bureaux, sanitaires, ...), surface projet environ 4000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 15

Intitulé : Equipements de laboratoire - Sorbonnes
1) Description succincte :
Fourniture et pose de sorbonnes, environ 100 pièces, et autres mobiliers ventilés (hottes, éviers ventilés, ...) pour environ 45 laboratoires de recherche.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39714000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 16

Intitulé : Équipements de laboratoire - Paillasses
1) Description succincte :
Fourniture et pose de paillasses fixes, environ 500 ml pour environ 45 laboratoires de recherche.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39181000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 17

Intitulé : Gaz de laboratoire
1) Description succincte :
Pose d'un réseau intérieur de distribution de gaz de laboratoire et d'air comprimé pour environ 45 laboratoires de recherche, surface projet environ 4000 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45333000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 19

Intitulé : Gaines coupe-feu
1) Description succincte :
Fourniture et pose de gaines verticales coupe-feu 1h30 en plaques silico-calcaires, environ 480 ml.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45410000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 20

Intitulé : Etanchéité toiture
1) Description succincte :
Dépose de l'étanchéité existante et repose d'un complexe isolant et étanchéité en toiture terrasse, environ 600 mètres carrés.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261420.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations sont financées sur le budget de l'université et rémunérées selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement est de 30 jours et les intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquées par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. Les conditions de règlement des comptes sont celles du Ccag-Travaux.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
autres renseignements demandés :
- tout document ( extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate.
L'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels : en particulier une copie des attestations d'assurance " Responsabilité civile" et "décennale.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des prestations exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- pour le lot 19, le candidat produira a minima la qualification "4143 - protection contre l'incendie à base de plâtre et matériaux isolants associés) ou équivalent".
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix des prestations
Pondération : 40.
2. valeur technique
Pondération : 60.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
DCI 2013 29.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
22 mai 2013, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 210 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Le critère valeur technique sera décomposé comme suit :
- lot 4 : Percement et renforcement des dalles / Gros oeuvre / Installation de chantier
organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15
méthodologie : 30
qualité des matériels : 5
mesures environnementales :5
clarté et cohérence de l'offre : 5
- lot 6 : Cloisons doublages et Lot 7 : Faux-Plafond
Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20
méthodologie : 20
qualité des matériels : 10
mesures environnementales :5
clarté et cohérence de l'offre : 5
- lot 8 : Menuiserie intérieure bois
organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15
méthodologie : 10
qualité des matériels : 25
mesures environnementales :5
clarté et cohérence de l'offre : 5
- lot 9 : Revêtement de sol souple , lot 10 : Carrelage / Faience / Chape, lot 11 : Peinture
Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20
méthodologie : 15qualité des matériels : 15
mesures environnementales :5
clarté et cohérence de l'offre : 5
- lot 12 : Plomberie / Sanitaire , Lot 13 : Chauffage / Ventilation , Lot 14 : Électricité / courants fort et faibles, Lot 17 : Gaz de laboratoire, Lot 5 : Menuiserie extérieure aluminium
organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15
méthodologie : 15
qualité des matériels : 20
mesures environnementales :5
clarté et cohérence de l'offre : 5
-lot 15 : Équipement de laboratoire - sorbonnes et lot 16 : Équipement de laboratoire - paillasses
Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :10
méthodologie : 15
qualité des matériels : 25
mesures environnementales : 5
clarté et cohérence de l'offre : 5
- lot 19 : Gaines coupe-feu , Lot 20 : Étanchéité toiture
organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15
méthodologie : 25
qualité des matériels : 10
mesures environnementales : 5
clarté et cohérencede l'offre : 5
ces critères seront évalués à partir du " mémoire technique " fourni par le candidat dans son offre, des fiches techniques des matériaux jointes, et des échantillons remis le cas échéant.
le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante :
- la solution la moins chère reçoit la note maximum.
- les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum.
s'agissant des lots 15 et 16, la notation de la valeur technique sera en partie appréciée en fonction des échantillons fournis par le soumissionnaire.
A défaut de remise des échantillons, l'offre sera considérée comme irrégulière et sera écartée.
il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.
délai d'exécution : Le délai d'exécution est fixé comme suit :
- tranche ferme (tranche 1) : 13 mois
- tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois
les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant.
il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative.
Deux visites sont organisées sur site : le mardi 23 avril 2013 à 09h00 et le mardi 30 avril 2013 à 9h00.
Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 27/03/2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27 mars 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la paix B.P. 51038, F-67070 Strasbourg. E-mail : greffe.ta_strasbourg@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 88 21 23 23. Fax : (+33) 3 88 36 44 66
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la paix B.P. 51038, F-67070 Strasbourg. E-mail : greffe.ta_strasbourg@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 88 21 23 23. Fax : (+33) 3 88 36 44 66
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 mars 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00