1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg (67)
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Procédure avec négociation - Phase candidature
Description: CALORIE KEHL STRASBOURG - CREATION ET EXPLOITATION D'UN RESEAU DE CHALEUR TRANSFRONTALIER A STRASBOURG / KEHL : MARCHES D'ASSURANCES : LOT 01 RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D'OUVRAGE / LOT 02 RESPONSABILITE CIVILE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX / LOT 03 - TOUS RISQUES CHANTIER
Identifiant de la procédure: c8e340e6-74cc-4a4c-8444-67cfeb1c9cc0
Identifiant interne: 6975Ass
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Strasbourg
Code postal: 67004
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Informations complémentaires: La présente consultation concerne le choix d'un (ou de plusieurs) intervenant(s) (sociétés d'assurance et personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance en vertu du Code des assurances) pour la souscription de 3 polices d'assurances liées à la construction du réseau de chaleur transfrontalier entre Strasbourg et Kehl. Les polices d'assurance concernées sont les suivantes : LOT 1 : RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D'OUVRAGE LOT 2 : RESPONSABILITE CIVILE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX LOT 3 : TOUS RISQUES CHANTIER Les notes de présentation du DCE (présentation synthétique du projet - liste des intervenants et budget prévisionnel) ainsi que le planning prévisionnel vous permettront d'appréhender la nature de l'opération sur laquelle l'intervenant se porte candidat et sur laquelle il pourra éventuellement être invité ultérieurement à formuler une offre.
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La présente consultation concerne le choix d'un (ou de plusieurs) intervenant(s) (sociétés d'assurance et personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance en vertu du Code des assurances) pour la souscription de 3 polices d'assurances liées à la construction du réseau de chaleur transfrontalier entre Strasbourg et Kehl. Les polices d'assurance concernées sont les suivantes : LOT 1 : RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D'OUVRAGE LOT 2 : RESPONSABILITE CIVILE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX LOT 3 : TOUS RISQUES CHANTIER Les notes de présentation du DCE (présentation synthétique du projet - liste des intervenants et budget prévisionnel) ainsi que le planning prévisionnel vous permettront d'appréhender la nature de l'opération sur laquelle l'intervenant se porte candidat et sur laquelle il pourra éventuellement être invité ultérieurement à formuler une offre. La présente consultation est une procédure avec négociation, conformément aux articles L.2124-3, R.2124-3, R.2161-12 et suivants du Code de la Commande Publique -_Phase candidatures. Il est rappelé aux candidats qu’à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre. C’est après avoir enregistré les candidatures et vérifié les conditions de participation que le Pouvoir Adjudicateur invitera les candidats à remettre une offre initiale. Pour chaque lot, le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les soumissionnaires ayant remis les 4 meilleures offres initiales au regard des critères d’attribution. De la même manière, pour le cas où il y aurait moins de 4 offres remises pour 1 lot, le Pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de négocier avec le ou les candidats ayant répondu à ce lot. L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations Le(s) soumissionnaire(s) pourra(ont) indifféremment répondre à un ou aux trois lots faisant l’objet de la présente consultation, étant précisé : - qu’il sera établi un dossier de candidature complet et une offre par lot, - que les offres pour les 3 lots ne pourront être présentées comme indissociables, - qu’il sera établi un marché par lot. Aucune variante imposée n’est à chiffrer par les candidats. Les variantes libres ne sont pas autorisées. L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits (traducteur assermenté). Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet par lot, comprenant les pièces limitativement énumérées à l'article 3 du règlement de la consultation. Les dossiers de candidatures incomplets seront déclarés irrecevables. Pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les capacités professionnelles ou techniques ou financières seront jugées insuffisantes. Le pouvoir adjudicateur exclura de la procédure de passation du marché les candidats faisant l’objet des motifs d’exclusion visés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique. Il pourra également exclure de la procédure de passation du marché les candidats faisant l’objet des motifs d’exclusion visés aux articles L.2141-7 à L.2141-10 du Code de la Commande Publique. Lorsque les candidats répondront aux trois lots, trois dossiers dématérialisés séparés, contenant chacun les éléments listés à l’article 3 du règlement de la consultation, devront être déposés. Les candidatures sont à communiquer par voie électronique exclusivement. Aucune transmission par voie papier n’est autorisée. Le profil acheteur à utiliser pour les communications électroniques et la remise des candidatures est celle accessible depuis l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr/
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Procédure avec négociation, conformément à l’article L.2124-3 et R.2124-3 et R.2161-12 du Code de la commande publique. -
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 01 RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE
Description: Lot 01 RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66516000 Services d'assurance responsabilité civile
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: KEHL - STRASBOURG
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet par lot, comprenant les pièces limitativement énumérées au règlement de la consultation.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: En cas de groupement d’assureurs, outre l’intervention d’un éventuel intermédiaire d’assurance, ledit groupement devra lui-même être représenté par un mandataire (désigné par le terme « apériteur ») ayant reçu de l’ensemble de ses cotraitants habilitation pour présenter une offre. Des groupements d’assureurs (compagnies d’assurance ou mutuelles) pourront être constitués pour la présentation des candidatures. En cas d’intervention d’un intermédiaire d’assurance (courtier, agent), il est précisé que : - un même intermédiaire d’assurance ne peut représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, qu’un seul assureur ou groupement d’assureurs ; - un même assureur ne peut se faire représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, par plusieurs intermédiaires d’assurance. La méconnaissance des règles ci-avant entrainera le rejet de l'ensemble des candidatures concernées
Arrangement financier: Modalités de financement : les primes d’assurance seront prises en charge par le pouvoir adjudicateur. Modalités de paiement : le paiement des primes interviendra par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur des appels de prime (règlement partiel ou total) émis par le(s) titulaire(s).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les recours peuvent être introduits sur le fondement : - soit de l'article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7/5/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel) - soit de l’article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31 ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou en l’absence de la publication de l’avis d’attribution, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 02 RESPONSABILITE CIVILE des risques environnementaux
Description: Lot 02 RESPONSABILITE CIVILE des risques environnementaux
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66517300 Services d'assurance gestion des risques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: KEHL - STRASBOURG
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet par lot, comprenant les pièces limitativement énumérées au règlement de la consultation.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: En cas de groupement d’assureurs, outre l’intervention d’un éventuel intermédiaire d’assurance, ledit groupement devra lui-même être représenté par un mandataire (désigné par le terme « apériteur ») ayant reçu de l’ensemble de ses cotraitants habilitation pour présenter une offre. Des groupements d’assureurs (compagnies d’assurance ou mutuelles) pourront être constitués pour la présentation des candidatures. En cas d’intervention d’un intermédiaire d’assurance (courtier, agent), il est précisé que : - un même intermédiaire d’assurance ne peut représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, qu’un seul assureur ou groupement d’assureurs ; - un même assureur ne peut se faire représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, par plusieurs intermédiaires d’assurance. La méconnaissance des règles ci-avant entrainera le rejet de l'ensemble des candidatures concernées
Arrangement financier: Modalités de financement : les primes d’assurance seront prises en charge par le pouvoir adjudicateur. Modalités de paiement : le paiement des primes interviendra par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur des appels de prime (règlement partiel ou total) émis par le(s) titulaire(s).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les recours peuvent être introduits sur le fondement : - soit de l'article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7/5/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel) - soit de l’article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31 ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou en l’absence de la publication de l’avis d’attribution, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 03 TOUS RISQUES CHANTIER
Description: Lot 03 TOUS RISQUES CHANTIER
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66513200 Services d'assurance tous risques chantier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: KEHL - STRASBOURG
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet par lot, comprenant les pièces limitativement énumérées au règlement de la consultation.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: En cas de groupement d’assureurs, outre l’intervention d’un éventuel intermédiaire d’assurance, ledit groupement devra lui-même être représenté par un mandataire (désigné par le terme « apériteur ») ayant reçu de l’ensemble de ses cotraitants habilitation pour présenter une offre. Des groupements d’assureurs (compagnies d’assurance ou mutuelles) pourront être constitués pour la présentation des candidatures. En cas d’intervention d’un intermédiaire d’assurance (courtier, agent), il est précisé que : - un même intermédiaire d’assurance ne peut représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, qu’un seul assureur ou groupement d’assureurs ; - un même assureur ne peut se faire représenter, pour un même lot objet de la présente consultation, par plusieurs intermédiaires d’assurance. La méconnaissance des règles ci-avant entrainera le rejet de l'ensemble des candidatures concernées.
Arrangement financier: Modalités de financement : les primes d’assurance seront prises en charge par le pouvoir adjudicateur. Modalités de paiement : le paiement des primes interviendra par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur des appels de prime (règlement partiel ou total) émis par le(s) titulaire(s).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les recours peuvent être introduits sur le fondement : - soit de l'article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7/5/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel) - soit de l’article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31 ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou en l’absence de la publication de l’avis d’attribution, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Nancy
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg (67)
Numéro d’enregistrement: 57850568700058
Adresse postale: Calorie Kehl Strasbourg s/c SERS 10 rue Oberlin
Ville: Strasbourg
Code postal: 67004
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: +33 388378888
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Adresse postale: Rue Général Fabvier
Ville: NANCY
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Téléphone: +33 383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Identifiant/version de l’avis: 5c2c1870-f20c-49c7-bdd5-3804f34a9699 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 04/05/2026 15:32:01 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 309189-2026
Numéro de publication au JO S: 87/2026
Date de publication: 06/05/2026
