1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Région Grand Est
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Restructuration et extension du Lycée Polyvalent Ernest Cuvelette suite fusion avec le Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach
Description: L'opération de restructuration lourde, réalisée en site occupé, vise : i) au sein de l'établissement Ernest CUVELETTE : le désamiantage et curage de locaux existants, légères démolitions, démolitions lourdes, la réfection des Voiries et des Réseaux Divers y compris la mise en conformité de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la création d'une demi-pension de 500 couverts, la création d'un internat de 30 lits environ 500 m² dans le bâtiment EX3, la restructuration des externats EX1 et EX2 en locaux d'externat (1 400m²), la création de plateaux techniques de 600m² pour l'installation des formations spécifiques sanitaires et sociales dans les bâtiments EX3 et AD1, la construction d'une extension en lieu de place de l'actuelle demi-pension pour l'accueil de filière professionnelles PSR et MRC (600m²), la construction d'un externat d'une quinzaine de salles de classe banalisées d'environ 1 000 m² de surface dans oeuvre (EX4) ; ii) au sein de l'établissement Pierre et Marie CURIE : le désamiantage des bâtiments du site principal (7 700 m²), la déconstruction des bâtiments du site principal (9 875 m²). La présente consultation concerne uniquement les lots n°02 TCE- Ascenseurs et n°05 Terrassements - Aménagements extérieurs - Voiries Réseaux Divers (VRD). Les prestations attendues au titre de la tranche ferme sont décomposées en deux phases de travaux qui feront l'objet de réceptions partielles. Durée du marché : 21 mois, période de préparation incluse (2 mois au titre de la phase 1 et 1 mois au titre de la phase 2 de la tranche ferme). Délai d'exécution des travaux de chaque tranche optionnelle : 1 mois
Identifiant de la procédure: c634d86f-0390-4454-9f1e-5e7966644263
Identifiant interne: 2024M0821
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Lr Ernest Cuvelette
Ville: Freyming Merlebach
Code postal: 57800
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 000 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Les deux marchés ont été signés le 24 avril 2025. La date d'attribution du marché s'entend comme la date de notification du marché. Le titulaire du lot 02 est un groupement constitué de Bouygues Batiment Nord Est (mandataire) et de Meloni (57 Saint-Avold). Les pièces du marché sont consultables dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise titulaire) sur demande écrite adressée à Région Grand Est - direction de l'achat public - place Gabriel Hocquard - Cs 81004 - 57 036 Metz Cedex 1. Un candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent : i) un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7et suivants) ; ii) un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Tous Corps d'état (TCE) - Ascenseurs
Description: Les travaux se dérouleront en site occupé, et comprendront l'ensemble des moyens d'accès nécessaires. Prestations attendues : i) Installation de chantier dimensionnée pour l'ensemble des entreprises intervenantes; ii) Gros oeuvre pour les extensions EX2, EX1, EX4, nouvelle demi-pension et travaux de reprises en sous oeuvre, création des trémies, rebouchages, création de mezzanines dans les bâtiments existants, charpente métallique ; iii) Fourniture, pose et location d'échafaudages, isolation par l'extérieur, bardage, parement brique. Travaux d'étanchéité et zinguerie sur l'ensemble des bâtiments du site. Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium, murs rideaux et protections solaires ; iv) Travaux de plâtrerie, isolation par l'intérieur, faux plafonds. Menuiserie intérieure bois, agencements. Fourniture et pose de revêtements de sols soupe et carrelages ; peinture, revêtements muraux, fourniture et pose de paillasses ; v) Travaux de serrurerie comprenant des grade corps et main courantes, portails et clôtures sur le site de Cuvelette et intérieur dans les différents bâtiments ; vi) Travaux de chauffage, ventilation climatisation. Curage des existants et mise en place de nouvelles installations ; vii) Travaux de plomberie. Curage des existants et mise en place de nouvelles installations ; viii) Travaux d'électricité. Curage des existants et mise en place de nouvelles installations. Ce lot comprend six PSE imposées (PSE 01 : Mobilier des chambres de l'internat, PSE 03 : Remplacement du carrelage collé sur chape par une résine de sol, PSE 04 : Remplacement des menuiseries extérieures et ravalement des façades bâtiment EX3, PSE 06 : Remise en peinture des façades du gymnase, PSE 07 : Toile tendue de signalétique, sur cadre aluminium à poser sur la façade du gymnase, dimensions 4.70 x 3.00 ml de hauteur, et PSE 08 : Ajout de tôles perforées ouvrants type menuiseries extérieures 01(MEX01)) et deux tranches optionnelles (TO 01 : Construction d'un local vélo et TO 02 : Mise en place de la GTB)
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Lr Ernest Cuvelette
Ville: Freyming Merlebach
Code postal: 57800
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et pertinence de la méthodologie de projet
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des équipements proposés
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour assurer la sécurité du chantier pendant les travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 9,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 6,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Région Grand Est
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Strasbourg
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Terrassements - Aménagements extérieurs - Réseaux divers (VRD)
Description: Les travaux se dérouleront en site occupé, et comprendront l'ensemble des moyens d'accès nécessaires. Travaux de voirie et réseaux divers sur le site Ernest Cuvelette selon périmètre défini. Terrassements et mise à disposition de plateforme pour la construction des extensions. Travaux d'aménagements extérieurs, plantations, déplacement, dépose et mise en place de mobilier extérieur. Le lot comprend deux PSE imposées (PSE 02 : Réfection des voiries de la zone Atelier (AT1) et PSE 05 : Fourniture et pose de 3 blocs béton assises élèves) et deux tranches optionnelles (TO 03 : Reprise des structures de voiries existantes véhicules légers et TO 04 : Gestion des eaux pluviales par infiltration)
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Lr Ernest Cuvelette
Ville: Freyming Merlebach
Code postal: 57800
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et pertinence de la méthodologie de projet
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des équipements proposés
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour assurer la sécurité du chantier pendant les travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 9,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 6,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Région Grand Est
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Strasbourg
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 13 379 023,50 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOUYGUES BATIMENT NORD EST
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 11 900 448,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024m0821002
Titre: Tous Corps d'état (Tce) - Ascenseurs
Date de conclusion du marché: 29/04/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 478 575,50 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024m0821005
Titre: Terrassements - Aménagements extérieurs - Réseaux divers (Vrd)
Date de conclusion du marché: 29/04/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: E2535FB2-F31B-C746-17A3A46A6E40CE51
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Région Grand Est
Numéro d’enregistrement: 79941
Adresse postale: 1 place Adrien Zeller
Ville: Strasbourg
Code postal: 67067
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Point de contact: Région Grand Est
Téléphone: 0387616610
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Région Grand Est
Numéro d’enregistrement: 1845343
Ville: Metz
Code postal: 57000
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Point de contact: Metz - Pôle Travaux investissements et procédures complexes
Téléphone: 0387616610
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement: E2535FE8-B86F-42AF-CA8F8F606E4E71A4
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Ville: Strasbourg
Code postal: 67070
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0388212323
Télécopieur: 0388364466
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement: E2535FF5-F225-B829-4DB83CEFD4326122
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Ville: Strasbourg
Code postal: 67070
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0388212323
Télécopieur: 0388364466
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: BOUYGUES BATIMENT NORD EST
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1565719-1-1-1
Adresse postale: 35 Av Du 20eme Corps
Ville: Nancy
Code postal: 54000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0357632323
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 1565719-1-2-1
Adresse postale: 6 Rue De L'Artisanat
Ville: Surbourg
Code postal: 67250
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0388809250
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e2f56bf4-5a93-476d-80f5-d431243aef72 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 23/05/2025 14:05:04 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 339340-2025
Numéro de publication au JO S: 100/2025
Date de publication: 26/05/2025
