Centrale des marchés
Station de métro
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Station de métro

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3669667

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (12/05/18)
204856-2018
12/05/2018    S90    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Toulouse: Station de métro

2018/S 090-204856

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
SMAT
Agissant au nom et pour le compte du SMTC, 1 place Esquirol, BP 10416
Toulouse Cedex 6
31004
France
Téléphone: +33 561144850
Courriel: commande-publique@tisseo-ingenierie.fr
Fax: +33 561144851
Code NUTS: FRJ23

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://tisseo.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Doca — Stations courtes souterraines — Lots 3 et 4

Numéro de référence: DoCA_SCS_LOTS3ET4
II.1.2)Code CPV principal
45234125
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Travaux de parachèvement et d'électricité/CVC/plomberie/faux-plafonds sur les quais et travaux de réaménagement des locaux techniques pour 3 stations. Rétablissement de l'accès définitif à la station fontaine Lestang, aménagement intérieur de cette dernière et réalisation de la vêture extérieure de l'émergence. Les stations Mermoz, fontaine Lestang et Patte d'Oie n'ayant pas été pré-dimensionnées avec des longueurs de quais recevant des rames de 52 m, leur 2ème œuvre et les Équipements non liés au système (ENLS) doivent être adaptés.

Les travaux de ces 3 stations, dites «stations courtes souterraines», portent sur les aménagements dont les objectifs principaux sont:

— l'allongement des quais pour une exploitation avec des rames de 52 m,

— la mise en conformité de ces stations du système de désenfumage et de dégagements.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 2 187 083.26 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Parachèvement

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262522
45430000
45431000
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Lot 03 — Parachèvement:

— maçonnerie,

— étanchéité,

— plâtrerie,

— serrurerie,

— carrelage, faïences,

— peinture,

— signalétique,

— installations de chantier.

Pour l'ensemble des lots de second-œuvre et ENLS.

À titre indicatif, les quantités de matériaux à fournir par l'entreprise pour l'ensemble des 3 stations sont les suivantes:

— maçonnerie: 2 600 m2,

— étanchéité: 30 m2,

— portes: 44,

— garde-corps et mains courantes: 185 m2,

— carrelage/faïence: 710 m2,

— chape: 355 m2,

— peinture: 2 030 m2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Adéquation technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311000
45331000
45330000
45343000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Lot 04 — Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds:

— courants faibles,

— courants forts,

— plomberie/CVC,

— faux-plafonds.

À titre indicatif, les quantités de matériaux à fournir par l'entreprise pour l'ensemble des 3 stations sont les suivantes:

— luminaires étanches: 45 unités,

— luminaires pour escalier: 43 unités,

— ligne lumineuse pour quais: 114 ml,

— détecteur incendie: 22 unités,

— blocs secours: 65 unités,

— prise RJ45 : 54 unités,

— caméras: 15 unités,

— câble radio: 200 ml,

— pompes de relevage EP: 6 unités avec,

— pompe de relevage EU: 12,

— réseau de relevage en acier galvanisé: 300 ml.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Adéquation technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 193-396751
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 52M 2017 13180 M
Lot nº: 3
Intitulé:

Parachèvement — Stations courtes souterraines — doublement de la capacité de la ligne A

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
GBMP
ZI de Pahin, 16 boulevard Marcel Paul
Tournefeuille
31170
France
Code NUTS: FRJ23

Adresse internet: http://gbmp.fr/

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 333 386.29 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 52M 2017 13181 M
Lot nº: 4
Intitulé:

Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds — Stations courtes souterraines — Doublement de la capacité de la ligne A

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Fontanie SAS
1 allée des Pionniers de l'Aéropostale, BP 74096
Toulouse Cedex 4
31029
France
Code NUTS: FRJ23

Adresse internet: https://www.societe.com/societe/fontanie-326791993.html

Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Eiffage énergie thermie Sud-Ouest
1 allée des Pionniers de l'Aéropostale, BP 74096
Toulouse Cedex 4
31029
France
Code NUTS: FRJ23

Adresse internet: http://www.eiffageenergie.com/accueil

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 853 696.97 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse Cedex 07
31068
France
Téléphone: +33 562735757
Courriel: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740

Adresse internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours:

— conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet,

— conformément aux dispositions de l'article L. 551-5 du code de la justice administrative, avant la conclusion du contrat (référé pré-contractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat),

— conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de la justice administrative, après la conclusion du contrat,

— conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/05/2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous