Centrale des marchés
84 mise en place d'un système de vidéo protection à Sorgues 84 mise en place d'un système de vidéo protection à Sorgues mise en Place d'un système de vidéo protection sur la commune de Sorgues. ville : Sorgues, code_postal : 84706 lieu : routre d'entr...
Ville de Sorgues 84706Sorgues a.garavelloni@sorgues.fr 0484258028
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

84 mise en place d'un système de vidéo protection à Sorgues

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 661777

Date de clôture estimée : 02/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/04/13)
13-65340

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sorgues.
Correspondant : LAGNEAU Thierry, Maire, route d'entraigues B.P. 20310 84706 Sorgues tél. : 04-90-39-71-00 télécopieur : 04-84-25-80-28 courriel : a.garavelloni@sorgues.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : mise en Place d'un système de vidéo protection sur la commune de Sorgues.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 32323500.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR826ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation a pour objet : Mise en place d'un système de vidéo protection.
A savoir principalement :
-30 caméras de vidéo protection
-des liaisons radios
-1 serveur, un enregistreur et 3 postes de supervision au Csu
-1 poste de supervision a la gendarmerie
ces travaux nécessitent des compétences en adéquation. Les principales compétences pour le projet sont :
ocfo/cfa en bâtiment
otravaux VRD et pose de mâts
oinstallations d'antennes radios
opose liaisons fibres optique
oinstallations de matériels de vidéo protection (caméra, enregistreur, supervision...)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation est découpée en deux lots :
- lot 1 VRD : marché à bons de commande
montant mini : 50 000 EUR (T.T.C.) / Montant maxi : 350 000 EUR (T.T.C.)
- lot 2 : VIDEO : marché à Tranche : 1 tranche ferme et quatre tranches conditionnelles.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche ferme : Installation de 12 caméras et du Csu
Tranche conditionnelle n°1 : Installation de 7 caméras.
Tranche conditionnelle n°2 : Installation de 8 caméras.
Tranche conditionnelle n°3 : caméras Establet .
Tranche conditionnelle n°4 : caméras Ramières.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Elle est calculée sur le montant (T.T.C.), hors variations, des travaux ou prestations réglés par l'acompte.
La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des Marchés Publics
Le versement de l'avance prévue au marché est conditionné à la constitution préalable d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance conformément aux dispositions de l'article 89 du code des marchés publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : conformément aux dispositions des décrets 2002-232 du 21 février 2002.
Modalité de financement : budget communal.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : -Lettre de candidature mentionnant l'identité du candidat, sa forme juridique et les pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires données au mandataire du groupement pour représenter ses membres lors de la passation du marché. Le candidat pourra à cet effet, utiliser l'imprimé Dc1 dûment complété et signé précisant en cas de groupement conjoint la répartition des prestations entre chacun de ses membres par poste technique. Imprimé disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
-Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant l'interdiction de soumissionner. Le candidat pourra à cet effet, utiliser l'imprimé Dc2 dûment complété et signé. Imprimé disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
-renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L5212-1 ; L5212-2 ; L5212-3 ; L5212-4 du code du travail.



Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
-déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance contre les risques professionnels ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
-présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières;.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013/13.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Marché à tranches conditionnelles
délai d'exécution : Lot 1 : Le marché est passé pour une durée de 9 mois à compter du jour de sa notification et ne fera pas l'objet de reconduction. Lot 2 : tf os + 11 Semaines - tc1 os + 28 Semaines - tC 2 os + 32 Semaines - tC 3 et 4 os + 13 Semaines
Criteres d'attributions : LOT 1 Vrd
Critère de jugement des offres Pondération
Prix des prestations 50 %
valeur technique (au vu du mémoire technique) 50 %
notation du critère " prix des prestations " :
La note maximale de 20 sera attribuée à la meilleure offre puis affectée du coefficient de pondération. Les autres offres seront notées proportionnellement à la meilleure.
(20 x (valeur de la meilleure offre / valeur de l'offre)) x 50 %
notation du critère " valeur technique " :
Le critère valeur technique sera apprécié au travers du mémoire technique comprenantles valeurs d'appréciation telles que définies à l'article 8.3. Chacun des sous-critères sera évalué et noté entre 0 et 4 points, ou " absent ou inapproprié " correspond à 0 point et " très satisfaisant " correspond à 4 points.
De plus, un coefficient de pondération sera appliqué à chacun des sous-critères composant la valeur technique comme suit :
Sous-Critères Coefficient de pondération
les moyens matériels et techniques pouvant être affectés aux chantiers en simultané 10 %
la composition de la structure candidate et le nombre maximal d'équipes disponibles en simultané (capacité d'intervention sur plusieurs sites) 20 %
les dispositions prises en matière de sécurité du chantier 5 %
les dispositions prises en matière de gestion environnementale du chantier 5 %
les fiches techniques concernant les principales fournitures et matériaux utilisés, notamment les pièces de branchements 10 %
les délais d'intervention suite à l'émission du bon de commande 25 %
la méthodologie détaillée des procédés et moyens d'exécution envisagés 10 %
l'organisation des équipes intervenantes durant les travaux 5 %
la justification des capacités de l'entreprise (ainsi que chacun de ses co-traitants le cas échéant) 5 %
les mesures que le candidat propose de mettre en oeuvre en cas d'urgence ou de problème sur le chantier les week-end et/ou durant les périodes de congés. 5 %
le total des sous-critères pondérés sera ramené à une note sur 20 qui servira à l'affectation de la note globale pondérée de la valeur technique :
(20 x (valeur de l'offre / valeur de la meilleure offre)) x 50 %
lot 2 Video
Critère de jugement des offres Pondération
Prix des prestations 55 %
valeur technique (au vu du mémoire technique) 45 %
notation du critère " prix des prestations " :
La note maximale de 20 sera attribuée à la meilleure offre puis affectée du coefficient de pondération. Les autres offres seront notées proportionnellement à la meilleure.
(20 x (valeur de la meilleure offre / valeur de l'offre)) x 55 %
notation du critère " valeur technique " :
Le critère valeur technique sera apprécié au travers du mémoire technique comprenant les valeurs d'appréciation telles que définies à l'article 8.3. Chacun des sous-critères sera évalué et noté entre 0 et 4 points, ou " absent ou inapproprié " correspond à 0 point et " très satisfaisant " correspond à 4 points.
De plus, un coefficient de pondération sera appliqué à chacun des sous-critères composant la valeur technique comme suit :
Sous-Critères Coefficient de pondération
l'architecture complète et commentée des liaisons radios avec les débits sur chaque liaison.15 %
l'architecture complète et commentée de la Fibre optique et son raccordement dans le réseau FT 10 %
les capacités fonctionnelles supplémentaires du logiciel de supervision (Annexe 10)10 %
la valeur technique du matériel proposé (Annexe 11) 15 %
l'ensemble des garanties des matériels mentionnés dans le listing matériels.(annexe 12) 10 %
le délai d'approvisionnement des matériels (Annexe 13) 15 %
le Plan formation administrateurs et utilisateurs 15 %
la clarté du mémoire et des documents demandées (fiches techniques des matériaux et listing matériels) (Annexe 14). 10 %
le total des sous-critères pondérés sera ramené à une note sur 20 qui servira à l'affectation de la note globale pondérée de la valeur technique :
(20 x (valeur de l'offre / valeur de la meilleure offre)) x 45 %
le DCE peut être retiré par voie électronique à l'adresse suivante : www.ledauphine-legales.com. Le DCE peut également être retiré à la mairie de Sorgues, Service de la Commande Publique, B.P. 20310, 84706 sorgues Cedex. Tel : 04.90.39.72.06 télécopieur : 04.84.25.80.28
l'entreprise durant la consultation devra obligatoirement visiter le site afin de bien prendre note de tous les matériels existants, des éventuelles difficultés pouvant être rencontrées lors de l'installation ainsi que des équipements nécessaires à la réalisation du projet. Elle s'est donc imprégné et donnée une idée exacte des prestations a réaliser, a évaluée toutes les sujétions potentielles et a chiffrée son offre forfaitaire en conséquence. Elle sera considérée comme ayant une parfaite connaissance des lieux et des prestations à réaliser.
La date de la visite est arrêtée le Mercredi 17 Avril 2013.
L'accueil des soumissionnaires se fera aux Services Techniques de la mairie, rue de la Coquille, 84700 SORGUES à 8h30
les entreprises ayant déjà effectué la visite lors de la consultation déclarée infructueuse ne sont pas dispensées de la nouvelle visite.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Sorgues - Service commande publique : Anne GARAVELLONI.
route d'entraigues B.P. 20310, 84706 Sorgues, tél. : 04-90-39-72-06, télécopieur : 04-84-25-80-28.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Sorgues - Service des Systèmes d'information : Ugo VANTAGGIOLI.
route d'entraigues B.P. 20310, 84706 Sorgues, tél. : 06-18-17-72-74, télécopieur : 04-84-25-80-28, courriel : u.vantaggioli@sorgues.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Sorgues - Service commande publique : Anne GARAVELLONI.
routre d'entraigues B.P. 20310, 84706 Sorgues, tél. : 04-90-39-72-06, télécopieur : 04-84-25-80-28, courriel : a.garavelloni@sorgues.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères, CS 88010 Cedex 09 30941 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00 courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr télécopieur : 04-66-36-27-86.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes : Greffe du Tribunal 16 avenue Feuchères, CS 88010 Cedex 09 30941 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00 courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr télécopieur : 04-66-36-27-86.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 voies et reseaux divers.

C.P.V. - Objet principal : 45110000.
Lot(s) 2 video.

C.P.V. - Objet principal : 32323500.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00