1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Agglomération Sophia Antipolis
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis - Lot n°21 - Travaux de voirie et réseaux divers de la section n°7-2
Description: La consultation a pour objet : les travaux de voirie, réseaux divers et ouvrages d'art de la section n°7-2 - Rue Jean Joannon du Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis. Les spécifications techniques relatives aux prestations sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulière. Lieu d'exécution des prestations : Sophia Antipolis.
Identifiant de la procédure: 7567a111-c20f-4694-a58a-3ab049901b21
Avis précédent: 86dbfd75-68c1-4e21-bf40-e269a0ab7049-01
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45221111 Travaux de construction de ponts routiers, 45231110 Travaux de pose de conduites, 45233120 Travaux de construction de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis - Lot n°21 - Travaux de voirie et réseaux divers de la section n°7-2
Description: La consultation a pour objet : les travaux de voirie, réseaux divers et ouvrages d'art de la section n°7-2 - Rue Jean Joannon du Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis. Les spécifications techniques relatives aux prestations sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulière. durée du marché et les délais d'exécution figurent à l'acte d'engagement. Lieu d'exécution des prestations : Sophia Antipolis.
Identifiant interne: Bus-Tram Antibes Sophia Antipolis
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45221111 Travaux de construction de ponts routiers, 45231110 Travaux de pose de conduites, 45233120 Travaux de construction de routes
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 9 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai global, comprenant la période de préparation et le délai d'exécution est de neuf (9) mois, hors délais de validation CASA, à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement de la période de préparation. Conformément à l'article R. 2151-8 du code de la commande publique, le candidat est autorisé à présenter une (1) solution variante libre sans offre de base. Les détails sont énoncés dans le DCE Afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et la lutte contre le chômage, un nombre d'heures de travail pour l'exécution des prestations est réservé à l'insertion. L'entreprise titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il s'agira de leur réserver 600 heures sur la durée globale du marché.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Détails énoncés dans le DCE.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Détails énoncés dans le DCE.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
Informations relatives aux délais de recours: Détails énoncés ans le DCE
Organisation qui signe le marché: Agglomération Sophia Antipolis
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 659 465,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: GUINTOLI SAS
Chef de file du soumissionnaire: SAS GUINTOLI
Nom officiel: AMTP
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GUINTOLI / AMTP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 659 465,00 EUR
L’offre a été classée: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24_486
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 03/03/2025
Date de conclusion du marché: 25/03/2025
Organisation qui signe le marché: Agglomération Sophia Antipolis
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Agglomération Sophia Antipolis
Numéro d’enregistrement: 24060058500014
Adresse postale: Les genêts 449, route des Crêtes BP 43
Ville: Sophia antipolis cedex
Code postal: 06901
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: 0489877062
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: AMTP
Numéro d’enregistrement: 87895344700017
Adresse postale: 375 AVENUE JEAN MERMOZ
Ville: MANDELIEU LA NAPOULE
Code postal: 06210
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: 0970022455
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SAS GUINTOLI
Numéro d’enregistrement: 44775408600216
Adresse postale: 26 CHEMIN DE LA GLACIERE
Ville: NICE
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: 0492121463
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Nice
Numéro d’enregistrement: 17060005000026
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs CS 61039
Ville: Nice cedex
Code postal: 06000
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: 0489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Identifiant/version de l’avis: 2b758585-5e39-476e-b373-ce4bef93349d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 27/03/2025 15:26:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 202901-2025
Numéro de publication au JO S: 63/2025
Date de publication: 31/03/2025
