Centrale des marchés
Travaux de restructuration avenue des Oliviers, à Sillans la Cascade Restructuration avenue des oliviers ville : Sillans la cascade adresse : Rue du château designation : Ville de Sillans La Cascade url : http://www.sillans-la-cascade.fr tel : 04-94-86-15...
Ville de Sillans La Cascade 83690Sillans-la-Cascade sg.sillans@orange.fr 04 98 05 03 19
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de restructuration avenue des Oliviers, à Sillans la Cascade

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1440215

Date de clôture estimée : 07/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/03/15)
15-41569
SOURCEWEB (19/03/15)
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 83 Annonce No 15-41569 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sillans La Cascade. Correspondant :  M. le maire, rue du château 83690 Sillans-la-Cascade, tél. : 04-94-86-15-32, télécopieur : 04-98-05-03-19, courriel : sg.sillans@orange.fr adresse internet : http://www.sillans-la-cascade.fr . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : restructuration avenue des oliviers . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45233220. Lieu d'exécution : avenue des oliviers, 83690 Sillans-la-Cascade. Caractéristiques principales : fourniture et mise en œuvre à la complète exécution des travaux Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : installation chantier signalisation du chantier recherche des réseaux exécution des travaux de terrassement fourniture et mise en œuvre des matériaux. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2015. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : travaux par subvention du conseil général du var paiement par mandat administratif de la commune. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : article 4 du rc: prix : pondéré à 60 % Valeur technique : pondéré 40 %. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 7 avril 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Www.E-Marchespublics.Com. Conditions de remise des offres ou des candidatures : mairie dg - rue du château - 83690 sillans la cascade ou www.e-marchespublics.com. Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2015. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Service ingénierie départementale 83. pole technique dracenie verdon (secteur aups),  83630 Aups, , tél. : 04-94-67-92-73. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie. rue du château,  83690 Sillans-la-Cascade, , tél. : 04-94-86-15-32, , télécopieur : 04-98-05-03-19, , courriel : sg.sillans@orange.fr. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 rue racine 83000 Toulon, tél. : 04-94-42-79-30
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous