Centrale des marchés
93 travaux de réaménagement des cours du groupe scolaire saint-exupéry de la ville de Sevran 93 travaux de réaménagement des cours du groupe scolaire saint-exupéry de la ville de Sevran travaux de réaménagement des cours du groupe scolaire saint-exupéry de la ville de Sevran. ville : Sev...
Commune de Sevran 93270Sevran grp_marches_publics@ville-sevran.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

93 travaux de réaménagement des cours du groupe scolaire saint-exupéry de la ville de Sevran

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 170289

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (26/07/12)
12-141873
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Sevran.

Correspondant : M. le maire de sevran, 5 rue Roger Le Maner, 93270 Sevran, tél. : (+33)10-49-36-52-34, télécopieur : (+33)01-49-36-52-18, courriel : grp_marches_publics@ville-sevran.fr, adresse internet : http://ville-sevran.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-sevran.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Annonce n° 235, B.O.A.M.P. 72 A du 12 avril 2012.

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : tx12-002.

Objet du marché : travaux de réaménagement des cours du groupe scolaire saint-exupéry de la ville de Sevran.

Type de marché de travaux : exécution.

Code NUTS : FR.

Classification C.P.V. :

Objet principal : 45111000.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- lot 1 vrd prix des prestations : 50 % ;
- lot 1 vrd valeur technique : 40 % ;
- lot 1 vrd performance en matière d'insertion professionnelle : 10 % ;
- lot 2 fourniture et pose de jeux et de sol de sécurité prix des prestations : 50 % ;
- lot 2 valeur technique : 40 % ;
- lot 2 délai d'exécution : 10 % ;
- lot 3 plantations espaces verts prix des prestations : 50 % ;
- lot 3 valeur technique : 40 % ;
- lot 3 délai d'exécution : 10 % ;
- lot 4 démolition prix des prestations : 60 % ;
- lot 4 démolition valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :

Numéro du marché ou du lot : 1 - ce lot a pour objet la description des travaux relatifs au réaménagement des espaces extérieurs de l'école Saint Exupéry. Ce lot comprend des travaux préparatoires , du terrassement-démolition, des travaux de voies , de l'assainissement, des tranchées, de l'éclairage public, des travaux d'espaces verts et des créations de clôtures.
il sera également procédé à la création de portillons , de portails de clôtures en treillis soudé (tranche ferme) ainsi qu'une tranche conditionnelle des clôtures à barreaudages (tranche conditionnelle).
Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un montant minimum de 200 000 EUR et un montant maximum de 400 000 EUR (H.T.) pour le tranche ferme et pour la tranche conditionnelle, un montant minimum de 75 000 EUR (H.T.) et un montant maximum de 150 000 EUR hors taxes.
Le durée de la tranche ferme est de 3 mois et la durée de la tranche conditionnelle est de 1 mois

Nom du titulaire/organisme : SOCIETE EMULITHE, B.P. 50033, 95471 Fosses Cedex.

Tranche(s) conditionnelle(s) : clôtures à barreaudages. Montant minimum: 75 000 EUR (H.T.). Montant maximum: 150 000 EUR (H.T.).

Tranche ferme : création de portillons, de portails de clôtures en treillis soudé. Montant minimum: 200 000 EUR (H.T.). Montant maximum: 400 000 EUR (H.T.).

Sous-traitance : oui.

Part de la sous-traitance inconnue.

Date d'attribution du marché : 19 juin 2012.

Nombres d'offres reçues : 2.

Numéro du marché ou du lot : 2 - il s'agit de la fourniture, de l'installation de matériels de jeux et la réalisation de sols de sécurité.
il s'agit d'un marché à bon de commande avec un montant minimum de 15 000 EUR et un montant maximum de 30 000 EUR hors taxes.

Nom du titulaire/organisme : SOCIETE SYNTHESOL, domaine de Montgriffon, 95270 Luzarches.

Montant mini/maxi annuel : 15 000 EUR/30 000 EUR.

Sous-traitance : oui.

Part de la sous-traitance inconnue.

Date d'attribution du marché : 6 juin 2012.

Nombres d'offres reçues : 2.

Numéro du marché ou du lot : 3 - les travaux comprennent les prestations suivantes:l'installation et le repliement de chantier; la protection des arbres existants et le rééquilibrage par taille douce de ces sujets; la fourniture de terre végétale, de compost et autres matériaux et produits pour la réalisation et la mise en oeuvre de mélanges terreux; la plantation d'arbustes, d'arbres et vivaces; etc.
il s'agit d'un marché à bon de commande avec un montant minimum de 40 000 EUR hors taxes et un montant maximum de 90 000 EUR.

Nom du titulaire/organisme : SOCIETE MARCEL VILLETTE, 46 avenue de la Longue Bertrane, 92397 Villeneuve-la-Garenne.

Montant mini/maxi annuel : 40 000 EUR/90 000 EUR.

Sous-traitance : oui.

Part de la sous-traitance inconnue.

Date d'attribution du marché : 6 juin 2012.

Nombres d'offres reçues : 2.

Numéro du marché ou du lot : 4 - démolition sur site occupé.
l'opération se situe au 02 avenue du Commandant Charcot 93270 Sevran.

Nom du titulaire/organisme : SOCIETE CARDEM, 9 rue des Entrepreneurs ZAC des Châtaigniers II, 95157 Taverny.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 44 847,75 EUR.

Sous-traitance : oui.

Part de la sous-traitance inconnue.

Date d'attribution du marché : 6 juin 2012.

Nombres d'offres reçues : 3.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris), 93100 Montreuil, tél. : 01-49-20-20-00, télécopieur : 01-49-20-20-98.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris), 93100 Montreuil, tél. : 01-49-20-20-00, télécopieur : 01-49-20-20-98.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juillet 2012

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous