Centrale des marchés
34 démolition d'un immeuble à l'angle de la rue Garenne et de la Grande rue Haute à Sète 34 démolition d'un immeuble à l'angle de la rue Garenne et de la Grande rue Haute à Sète travaux de démolition d'un immeuble à l'angle de la rue garenne et de la grande rue haute à Sète. lieu : a...
Ville de Sète 34206Sete Cedex marches@ville-sete.fr 0157670408
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 démolition d'un immeuble à l'angle de la rue Garenne et de la Grande rue Haute à Sète

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1154347

Date de clôture estimée : 05/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/07/14)
14-104850
SOURCEWEB (10/07/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sète.
Correspondant : service des marchés publics, hôtel de ville rue Paul Valery B.P. 373 34206 Sete Cedex tél. : (+33)4-99-04-70-73 télécopieur : (+33)1-57-67-04-08 courriel : marches@ville-sete.fr adresse internet : http://www.sete.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://mairie-sete.marcoweb.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivité territoriale.

Objet du marché : travaux de démolition d'un immeuble à l'angle de la rue garenne et de la grande rue haute à Sète.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : au 39b rue Garenne, 34200 Sete.

Code NUTS : FR813.

Caractéristiques principales :
Procédure adaptée suivant les dispositions de l'article 72 du CMP.
Travaux de démolition totale de l'immeuble situé au 39b rue Garenne à Sète pour permettre de mettre à nu le site en vue de la création d'une place.
Les travaux comportent
- une tranche ferme (Tf) : 1-plan de retrait de l'amiante à constituer et à distribuer auprès des organismes compétents. ; 2-fourniture et mise en place des protections et de la signalisation (personnels, riverains, biens) ; 3-démolition (respect du mode opératoire décrit par le bureau VERITAS dans le diagnostic technique) ; 4- tri et évacuation de l'ensemble des déchets ; 5-remise en état des lieux des travaux, des lieux de stockage et des abords du chantier si nécessaire ;
- 1 tranche conditionnelle 1 (tc1) : Travaux de confortement et traitement des murs de refend ;
- 1 tranche conditionnelle 2 (tc2) : Décroutage et reprise des enduits sur le mur de l'immeuble voisin qui était hors d'eau jusqu'à la démolition
Le délai global d'exécution de chacune des tranches ne devra cependant pas dépasser les délais plafonds suivants : TF : 1 mois, Tc1 : 1 mois ; Tc2 : 2 semaines
Les délais d'exécution des travaux partent, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.
Estimation des délais de réalisation : les travaux de démolition devraient débuter durant la période : semaine 39 - 40.
Désamiantage : Un diagnostic amiante réalisé le 25/10/2013 sur l'ensemble du bâtiment à démolir a permis de repérer des matériaux et produits contenant de l'amiante
Aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.
La visite des lieux est obligatoire.
L'attestation de visite doit être signée par le représentant du maître de l'ouvrage et doit être jointe à l'offre. L'offre des candidats n'ayant pas effectué la visite sera rejetée en tant qu'irrégulière
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours par virement administratif, sur fonds propres du budget de la ville de Sète.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières. Capacités professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : certification pour le retrait de l'amiante. ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- délai d'exécution : 30 % ;
- valeur technique : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 août 2014, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DEMOLITION rue GARENNE.

Renseignements complémentaires .

50 % Prix de la prestation :
Pour apprécier ce critère, il sera tenu compte du montant général de l'offre.
Méthode des ratios (La technique de calcul consistera à utiliser la meilleure offre de prix comme référent. L'offre financière la moins élevée obtiendra ainsi la meilleure note).
30 % Délai d'exécution :Pour apprécier ce critère, il sera tenu compte du délai d'exécution des travaux de démolition (80 % de la note) et il sera tenu compte du délai d'exécution des travaux de confortement (20 % de la note).
Notation : l'offre qui propose le délai le plus court obtient une note maximale de 30.
20 % Valeur Technique :
Pour apprécier ce critère, il sera tenu compte des renseignements inscrits dans la note méthodologique fournie par le candidat. Cette note détaillera :
- le descriptif des moyens humains et des moyens matériels mis à disposition pour cette opération ; notation sur 10pts ;
- le descriptif de l'organisation du chantier, de la procédure de démolition et de confortement ; notation sur 10 pts.
L'attention des concurrents est attirée sur le fait que la présente consultation ne fera l'objet d'aucune négociation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut-être obtenu sur demande formulée par voie postale, télécopieur ou courriel (coordonnées ci-dessus). Il peut-être également retiré au service des marchés publics en mairie de Sète ou être téléchargé à l'adresse suivante : http: //Mairie-Sete.Marcoweb.Fr
Horaires d'ouverture au public : les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Les candidats peuvent demander la transmission du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées au service des Marchés publics en Mairie de Sète contre récépissé.
Horaires d'ouverture au public : les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
La remise de pli par porteur ou coursier ou messagerie sera prise en compte uniquement au service des marchés publics, au 2e étage de l'hôtel de ville, pièce 222. Les plis ne pourront pas être valablement déposés à l'accueil de l'hôtel de ville, situé au rez de chaussée.
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.
Toutefois, les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : http://mairie-sete.marcoweb.fr sont acceptés. Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier (fichiers distincts dont l'un comporte les pièces de la candidature et l'autre, les pièces de l'offre, dans le cas d'une seule enveloppe). Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de réception électronique.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juillet 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Sète.
Correspondant : services Techniques - pôle Patrimoine Immobilier - m. Germinal Rausa, hôtel de Ville rue Paul Valéry B.P. 373, 34206 Sète Cedex, tél. : 04-99-04-73-12, courriel : rausa@ville-sete.fr, adresse internet : http://mairie-sete.marcoweb.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Montpellier 6 rue Pitot 34000 Montpellier tél. : (+33) 4-67-54-81-00 télécopieur : (+33) 4-67-54-74-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffes du tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34000 Montpellier tél. : (+33) 4-67-54-81-00 télécopieur : (+33) 4-67-54-74-10.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00