Centrale des marchés
34 Rénovation et remise en état de chaufferies, à Sète 34 Rénovation et remise en état de chaufferies, à Sète rénovation et remise en état de chaufferies. lieu : rue Paul Valéry B.P. 373 ville : Sète Cedex code_postal : 34206
Ville de Sète 34206Sète Cedex marches@ville-sete.fr 0157670408
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 Rénovation et remise en état de chaufferies, à Sète

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 796851

Date de clôture estimée : 27/08/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/08/13)
13-146314

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sète.
Correspondant : service des marchés publics, rue Paul Valéry B.P. 373 34206 Sète Cedex tél. : 04-99-04-70-73 télécopieur : 01-57-67-04-08 courriel : marches@ville-sete.fr adresse internet : http://sete.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://mairie-sete.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : rénovation et remise en état de chaufferies.

Type de marché de fournitures : achat.

Lieu de livraison : bâtiments municipaux, 34200 Sète.

Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation a pour objet la rénovation des installations de production de chaleur dont notamment :
- remplacement de chaudière,
- modifications hydrauliques
- modifications de la panoplie GAZ,
- travaux sur le conduit de fumées
Les travaux comprendront notamment la dépose des anciens matériels, l'aménagement des locaux " chaufferies ", la mise en place des nouvelles installations.
Les fournitures et prestations de l'entreprise incluront la mise en service, les réglages et la remise des dossiers descriptifs et d'entretiens avec les garanties d'usage.
Le délai d'exécution des prestations est proposé par le candidat sans pouvoir dépasser 42 jours sous réserve de l'indisponibilité d'une/de chaufferie(s) du fait du fournisseur. Il appartiendra au candidat d'en rapporter la preuve.
Le délai d'exécution des travaux part de la date de notification du marché.
A titre indicatif, les prestations devraient s'exécuter à compter du 20 septembre 2013 jusqu'au 31 octobre 2013
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Principales prestations à réaliser:
1- remplacement de la production de chaleur et des conduits de fumée des installations suivantes :
- crèche Grande rue Haute ;
- stade Maillol ;
- centre Aéré le Vallon ;
- ecole Des Beaux-Arts ;
- les Bains Douches
2- remise en conformité des conduits de fumée des installations suivantes :
- suzanne Lacore ;
- atelier électriciens ;
- atelier menuiserie ;
- serre municipale.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours par virement administratif sur fonds propres du budget principal de la ville de Sète.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : les certificats de qualification et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
Qualibat Fumisterie 5212 technicité confirmée et Installations Thermiques 5362 " Rénovation de chaufferies technicité confirmée ".
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique appréciée sur la base des fiches techniques des différents matériels : 40 % ;
- délai d'exécution : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 août 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : rénovation chaufferies.

Renseignements complémentaires : précision relative au critère délai d'exécution: Le délai d'exécution sera apprécié à partir de la durée d'exécution des prestations et de la note méthodologique permettant d'en justifier le respect à partir de la mise en oeuvre des moyens humains, des approvisionnements et de l'organisation de l'équipe dédiée à l'opération.
Une visite est obligatoire. Aussi, les candidats prendront rendez vous auprès du secrétariat du pôle patrimoine immobilier, au 04.99.04.71.57 afin que la visite soit organisée. Cette visite se déroulera en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage les matins des 13 et 21 août 2013. Il sera possible d'organiser une autre date de visite au profit de tout candidat ayant retiré le dossier de consultation postérieurement à la dernière date précitée.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation, gratuit, peut-être obtenu sur demande formulée par voie postale, télécopieur ou courriel (coordonnées ci-dessus). Il peut-être également retiré au service des marchés publics en mairie de Sète ou être téléchargé à l'adresse suivante : http: //Mairie-Sete.Marcoweb.Fr
Horaires d'ouverture au public : les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. La mairie de Sète sera fermée le lundi 26 août 2013.

Date limite d'obtention : 27 août 2013, à 17 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées au service des Marchés publics en Mairie de Sète contre récépissé.
Horaires d'ouverture au public : les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. La mairie de Sète sera fermée le lundi 26 août 2013.
La remise de pli par porteur ou coursier ou messagerie sera prise en compte uniquement au service des marchés publics, au 2e étage de l'hôtel de ville, pièce 222. Les plis ne pourront pas être valablement déposés à l'accueil de l'hôtel de ville, situé au rez de chaussée.
La transmission des plis par voie électronique est acceptée à l'adresse suivante : http://mairie-sete.marcoweb.fr
Le choix du mode de transmission est irréversible.
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 août 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34000 Montpellier tél. : 04-67-54-81-00 télécopieur : 04-67-54-74-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffes du tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34000 Montpellier tél. : 04-67-54-81-00 télécopieur : 04-67-54-74-10.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous