Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'aménagement du coeur du bourg. -AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Pouvoir adjudicateur : COMMUNE DE SERBANNES, Personne responsable du marché : M. le Maire, 17, chemi...
Ville de Serbannes 03700Serbannes 04 70 32 69 49
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'aménagement du coeur du bourg.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1749078

Date de clôture estimée : 17/11/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (02/11/15)
-AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : COMMUNE DE SERBANNES,
Personne responsable du marché : M. le Maire, 17, chemin de l'AncienneÉglise, 03700 Serbannes, tél. 04.7032.4173, fax 04.70.32.69.49,
courriel : [email protected]


2.
Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement du coeur du bourg.

Type de marché de travaux : exécution.
Description des travaux : voirie et réseaux divers.
3. Caradéristiques principales : variantes non autorisées.
4. Décomposition en tranches et en lots : l'opération de travaux est allotie :
: lot no 1 : voirie et réseaux divers ;
- lot no 2 : espaces verts.
11 est prévu une décomposition en tranches :
- tranche ferme : chemin de l'Ancienne-Église et chemin des Vignes ;
- tranche conditionnelie : chemin de l'Orée-des-Bois et chemin du Tremouillet.
5. Conditions relatives au marché : marché attribué à un fournisseur unique ou groupement solidaire.
6. Conditions de participation : les références requises relatives à la situation juridique, à la capacité économique et financière, à la capacité technique, aux références professionnelles sont énoncées dans le règlementde la consultation.
7. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
- le prix des prestations : 50 % ;
la valeur technique du chantier est appréciée au vu du mémoire justificatif à fournir à l'appui de l'offre (moyens matériels et humains consacrés à l'exécution des travaux, méthodologie pour l'exécution des travaux, capacité du soumissionnaire à mettre en ceuvre et respecter les dispositions réglementaires en matière de sécurité du chantier, le développement durable, la gestion du chantier sous démarche qualité dans l'entreprise, provenance des fournitures, fiches techniques, phasage des travaux, insertion, planning d'exécution des. travaux : 40 % ;
- le délai d'exécution : 10 %.
8. Procédure:

Type de procédure : procédure adaptée.

9. Conditions de délai :
Délai de préparation : quatre (4) semaines.
Délai d'exécution maximum lot no 1 :
- tranche ferme : six (6) semaines.
- tranche conditionnelie : quatre (4) semaines.
Délai d'exécution maximum lot no 2 :
- tranche ferme : deux (2) semaines.
- tranche conditionnelie : deux (2) semaines.
10. Renseignements complémentaires :
- d'ordre technique : A2i, M. Florent LACUEYRIE, tél. 05.55.70.52.78 ; -d'ordre administratif : commune de Serbannes, tél. 04.70.32.41.73. 11. Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés : le dossier de consultation des entreprises (DCE) esttéléchargeable gratuitement sur le site : vvachat.achatpublic.com
12. Date limite de réception des offres : mardi 17 novembre 2015, avant 12 heures.

Les offres doivent être remises :
- soit contre récépissé ou adressées en recommandé avec avis de réception à la commune de Serbannes, 17, chemin de l'Ancienne-Église, 03700 Serbannes.
L'enveloppe devra porter, dans l'angle supérieur gauche : ' marché de travaux pour l'aménagement du coeur de bourg ' ;
- soit contre récépissé avant la date et l'heure indiquées ci-dessus et aux heures d'ouvertures suivantes :
- du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 heures à 16 heures : le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Envoi électronique autorisé sur le site vvachat.achatpublic.com
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00