Centrale des marchés
Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens ville : Sens cp : 89100 designation : Ville de Sens
Ville de Sens 89100Sens
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens

Marché public ou privé
Référence du marché : 6838884

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (16/05/22)
22-69478

Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-25452Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 18/02/2022 au 18/03/2022

Section 2 : Identificateur de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Ville de Sens
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21890387000010
Ville :
Sens
Code Postal :
89100
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 89

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens
* Descripteur principal :
45262660
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens
Critères d'évaluation des projets :
-Prix sur 35 points, apprécié en fonction du montant le plus bas indiqué à l'Acte d'engagement pour l'ensemble des tranches dont le chiffrage est établi sur la bonne complétude de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.-Valeur technique sur 40 points, apprécié en fonction d'un mémoire technique détaillant : Critère n° 1 : Les moyens humains et matériels que le prestataire mettra à disposition pour la bonne exécution des prestations (Sur 10 points);Critère n° 2 : Les fiches techniques des matériaux fournies par le soumissionnaire (Sur 10 points);Critère n° 3 : La méthodologie proposée par l'entreprise pour la bonne conduite et la réalisation des travaux (Sur 20 points).-Délai d'exécution sur 15 points, apprécié en fonction du délai d'exécution sur lequel s'engage le candidat dans l'acte d'engagement au vu des moyens mis à disposition pour le chantier.-Critère environnemental sur 10 points, apprécié en fonction d'un mémoire environnemental faisant apparaître en matière de protection de l'environnement les mesures prises par le candidat sur le chantier pour la réduction des nuisances de celui-ci, de la réduction de l'empreinte écologique, de la communication et sensibilisation mise en place ainsi que les mesures de contrôles.
Mots descripteurs :
Bâtiment

Section 4 : Attribution du marche

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
-Lot 1 :désamiantage et remplacement des menuiseries.Titulaire : société Jobard5 rue du pont Joli - 21150 DarceySiret : 389 090 416 00022montant total du lot 1: 302 106,78 euro(s) HT soit 362 528,14 euro(s) TTC décomposé comme suit: -Tranche ferme : 149 178,74 euro(s) HT soit 179 014,49 euro(s) Ttc;-Tranche optionnelle : 152 928,04 euro(s) HT soit 183 513,65 euro(s) Ttc.Date de notification : 25/04/2022.lot 2 : Chauffage et plomberie.Titulaire : entreprise Visse25 rue du Général Leclerc - 89100 SensSiret : 847 884 350 00012montant total du lot 2 : 23 729,38 euro(s) HT soit 28 475,26 euro(s) TTC décomposé comme suit : -Tranche ferme : 13 209,26 euro(s) HT soit 15 851,11 euro(s) Ttc;-Tranche optionnelle : 10 520,12 euro(s) HT soit 12 624,14 euro(s) Ttc.Date de notification : 25/04/2022
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous