Avis de marché - Avis n° 25-68908 du 18/06/2025
Département(s) de publication : 971
Annonce n° 25-68908
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Université des Antilles
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 19971585500011
Ville : POINTE A PITRE
Code postal : 97157
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : MPT2025-09
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Université des Antilles -
Numéro de téléphone du contact : +33 590483030
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 16/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de rénovation énergétique du bâtiment Sciences Extension du campus de Schoelcher en Martinique
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le projet comprend notamment l'installation des générateurs photovoltaiques en toiture tôle en surimposition et sur ombrière, la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques, le relamping des éclairages, la mise en place d'un comptage d'énergie, la réorganisation du système de climatisation et le remplacement du système de traitement d'air
Lieu principal d'exécution du marché : Campus de Schoelcher BP7209 97275 - Schoelcher
Durée du marché (en mois) : 9
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Vrd/ Gros Oeuvre/ Structure
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
-
Description du lot : 2 : Photovoltaique
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261215
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
-
Description du lot : 3 : Electricité
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
-
Description du lot : 4 : Climatisation
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331200
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visite sur site obligatoire. L'offre du candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irégulière. Rendez vous pour la visite contacter: Monsieur Cyanee 0596 72 73 06 ou 0696 32 63 51 jeremy.cyanee@univ-antilles.fr
Autres informations complémentaires : Visite au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des offres (voir page de garde du règlement de la consultation). Visite du lundi au jeudi le matin entre 08:00 et 12:00 heure locale Echanges limités à la seule description des locaux (pas de réponses aux questions). Questions à formuler sur le site https://agysoft.marches-publics.info La réponse sera adressée à l'ensemble des candidats. Durée du marché 9 mois (hors période de garantie de parfait achèvement) dont 2 mois de préparation de chantier + 7 mois de travaux Le démarrage de la préparation de chantier et l'exécution des travaux est conditionné par la notification d'un ordre de service de démarrage délivré par le Maitre d'oeuvre. Variantes La présente consultation contient une variante à l'initiative de l'acheteur à caractère facultatif et constituant une prestation alternative éventuelle. - Lot1: PAE Nature des fondations, ajustement des tracés de tranchées en fonction des contraintes du site, nombre de poteau par portique et matériaux de l'ombrière - Lot 2: Puissance unitaire des capteurs et calepinage, puissance unitaire des onduleurs centralisés NOTA: Le chiffrage de la solution de base est obligatoire - Lot 4: Architecture du système de traitement d'air NOTA: Le chiffrage de la solution de base est obligatoire Tranches Le lot 1 ne comporte pas de tranche Le lot 2 comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles Tranche ferme: Panneaux photovoltaiques Tranche optionnelle 1: Cable Tranche optionnelle 2 : Bornes IRVE Le lot 3 comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle Tranche ferme: Relamping Tranche optionnelle 1: Comptage Le lot 4 comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles Tranche ferme: Ventil et climatisation Tranche optionnelle 1: Comptage Tranche optionnelle 2 : Ajout CLIM Tranche optionnelle 3: Dépose U.int Le titulaire ne pourra bénéficier d'aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non exécution ou de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle. La décision d'affermissement de chaque tranche optionnelle sera notifiée au titulaire par écrit (courriel ou courrier) au plus tard 3 mois avant la fin du marché. Négociation: Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager une négociation sous réserve d'un nombre suffisant de candidats avec les 3 soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes à l'issue du premier classement au vu des critères de jugement des offres. Tribunal territorialement compétent et habilité à obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours: Tribunal Administratif de la Martinique 12 rue des Citronniers Plateau Fofo CS 17 103 97271 Schoelcher CEDEX Téléphone: 05 96 71 66 67 Télécopie: 05 96 63 10 08 courriel: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/06/2025
