Avis de marché - Avis n° 25-68723 du 18/06/2025
Département(s) de publication : 971
Annonce n° 25-68723
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Université des Antilles
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 19971585500011
Ville : POINTE A PITRE
Code postal : 97157
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : MPT2025-05
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Université des Antilles- Campus de Fouillole
Numéro de téléphone du contact : +33 590483030
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 16/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Rénovation énergétique du bâtiment droit et économie datant de 77 (DE77) du Campus de Schoelcher en Martinique
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261420
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les travaux consistent en: - Remise à neuf de l'étanchéité de la toiture du bâtiment - Installation d'une centrale photovoltaïque sur ce support toiture rénové L'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques (IRVE), en option
Lieu principal d'exécution du marché : Campus de Shoelcher BP 7209 97275 - SCHOELCHER
Durée du marché (en mois) : 9
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Etanchéité. Etanchéité de la toiture du bâtiment (tranche ferme) + Reprise des étanchéités des toitures "passerelles" (tranche optionnelle)
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261420
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
-
Description du lot : 2 : Panneaux photovoltaïque et mobilité durable. Installation d'une centrale photovoltaïque sur ce support toiture rénové (tranche ferme) + Mobilité durable (en tranche optionnelle): Cinq Installations de Recharge de Véhicules Electriques (Irve), chacun de ces dispositifs sera composé de deux bornes fixées sur un mât double
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261215
Lieu d'exécution du lot : Campus de Schoelcher BP 7209 97275 SCHOELCHER
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière
Autres informations complémentaires : Suite informations sur la visite: Prise de rendez vous auprès de: Madame Nathalie RAMESAY, chargée d'opérations immobilières au 0596 72 73 07 ou 0696 32 63 47 nathalie.rapinier@univ-antilles.fr Echanges limités à la description des locaux (pas de réponse aux questions). Questions: par écrit via la plateforme AWS à l'adresse https://agysoft.marches-publics.info à l'issue de la visite. Une réponse sera adressée à tous les candidats. Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager une négociation, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats - avec les trois soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes à l'issue du premier classement, au vu des critères de jugement des offres. Les autres conditions de la négociation sont prévues au Règlement de la consultation. Le marché prend effet à compter de sa notification. Le marché est conclu pour une période de 9 mois (hors période de garantie de parfait achèvement) comprenant: - 2 mois de préparation de chantier - 7 mois de travaux Aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non- exécution ou de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle. La décision d'affermissement de chaque tranche sera notifiée au titulaire par écrit (courriel ou courrier) au plus tard 3 mois avant la fin du marché. Le tribunal territorialement compétent pouvant également fournir des renseignements relatifs à l'introduction des recours est: Tribunal administratif de La Martinique 12 rue du Citronnier Plateau Fofo CS 17103 97271 SCHOELCHER CEDEX Téléphone: 0596 71 66 67 Télécopie: 0596 63 10 08 Courriel: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/06/2025
