Centrale des marchés
Construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville Construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville ville : SAVIGNY LE TEMPLE tel : 01-64-10-18-00 adresse : 1 Place François Mitterand mel : correspondre@aws-france...
COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 77176Savigny-le-Temple correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville

Marché public ou privé
Référence du marché : 6109744

Date de clôture estimée : 02/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (31/05/21)
21-73122
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77
Annonce No 21-73122
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE.
 Correspondant : Mme PICHERY Marie-Line, Maire, 1 Place François Mitterand 77176 Savigny-le-Temple, tél. : 01-64-10-18-00, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.savigny-le-temple.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : sis entre le 4 et 10 avenue Jules Valles, 77176 Savigny-le-Temple.
Code NUTS : -FR102.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation a pour objet la construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction d'une crèche collective et d'un multi-accueil en centre-ville.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une
garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisable. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : le paiement est effectué sur les fonds propres de la Commune. Outre les fonds propres de la commune, le projet est susceptible de faire l'objet d'un subventionnement du FEDER et fait l'objet d'un subventionnement du conseil départemental de Seine-Et-Marne.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
néanmoins, en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement. Ce choix est justifié par la nécessité de garantir au pouvoir adjudicateur l'achèvement des prestations par une des entreprises du groupement en cas de défaillance d'un des membres.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
pouvoir de signature du marché.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
pour le seul lot 8 : Qualification QUALICUISINE.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - performances en matière de protection de l'environnement : 5 %;
     - valeur technique :méthodologie d'exécution des tâches (plannings, modes opératoires, ?) : 15 %;
     - valeur technique : moyens matériels et humains (qualification du personnel, ?) dédiés au chantier : 15 %;
     - valeur technique : descriptif des matériels fournis (fiches techniques et documents, ?) : 15 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juillet 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21-006.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info/
Le présent marché est estimé à un montant de 1 665 794 euros HT, il fait suite à l'acquisition de la coque, objet des travaux, en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) pour un montant de 730 800 euros (H.T.).
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
la transmission des plissur un support physique électronique n'est pas autorisée.
les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
la signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.
aucune visite sur site n'est prévue.
chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
la date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2021. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 8 mois y compris la période de préparation de 1 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global suivant le planning prévisionnel des travaux.. La phase de préparation débute à compter de la date fixée par un ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par un second ordre de service.
pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours ou introduire un recours gracieux, les candidats devront s'adresser à :
Mme le maire de Savigny-Le-Temple
Hôtel de Ville de Savigny-Le-Temple
Direction juridique et commande publique
1 place François Mitterrand, B.P. 147
77547 Savigny-Le-Temple Cedex
téléphone : 01 64 10 18 25
télécopie : 01 64 10 18 39
courriel : service.juridique@savigny-le-temple.fr
instance en charge des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Paris
5, rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
téléphone : 0182524272
télécopie : 0182524295
courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mai 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle B.P. 8630 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Installation de chantier - gros œuvre - aménagements extérieurs
installation de chantier - gros œuvre - aménagements extérieurs.
Coût estimé (HT) : 181 825 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. -
Menuiseries intérieures
menuiseries intérieures.
Coût estimé (HT) : 402 602 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. -
Métallerie - serrurerie
Métallerie - serrurerie.
Coût estimé (HT) : 108 750 euros.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. -
Cloisons - doublages - faux plafonds
cloisons - doublages - faux plafonds.
Coût estimé (HT) : 196 220 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. -
Revêtements de sols - faïences - peinture - signalétique
Revêtements de sols - faïences - peinture - signalétique.
Coût estimé (HT) : 235 440 euros.
C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. -
Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation - climatisation
Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation - climatisation.
Coût estimé (HT) : 287 300 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. -
Electricité - courants forts - courants faibles
electricité - courants forts - courants faibles.
Coût estimé (HT) : 177 777 euros.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 8. -
Equipements de cuisine
equipements de cuisine.
Coût estimé (HT) : 75 880 euros.
C.P.V. - Objet principal : 39141000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous