Centrale des marchés
RD8_PR42+160 au PR 42+820_TRAVAUX D'AMENAGEMENT ROUTIER _ Commune de SARRIAC-BIGORRE RD8_PR42+160 au PR 42+820_TRAVAUX D'AMENAGEMENT ROUTIER _ Commune de SARRIAC-BIGORRE designation : DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES mel : commandepublique@ha-py.fr cp : 65013 ville : TARBES te...
DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES 65013TARBES commandepublique@ha-py.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

RD8_PR42+160 au PR 42+820_TRAVAUX D'AMENAGEMENT ROUTIER _ Commune de SARRIAC-BIGORRE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3748339

Date de clôture estimée : 05/07/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/06/18)
18-81027
SOURCEWEB (12/06/18)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 65
Annonce No 18-81027
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES.
 Correspondant :  PÉLIEU Michel, Le President, hotel du département, 7 rue Gaston Manent, Cs71324 65013 Tarbes, tél. : 05-62-56-78-65, courriel : commandepublique@ha-py.fr adresse internet : http://commandepublique.ha-py.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://commandepublique.ha-py.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rd8_Pr42+160 au PR 42+820_travaux d'amenagement routier _ Commune de SARRIAC-BIGORRE.
CPV - Objet principal : 45233140.
Lieu d'exécution : commune de Sarriac - bigorre, 65140 Sarriac Bigorre.
Code NUTS : -FRJ26.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

procédure adaptée ouverte - article 27 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : rd8_Pr42+160 au PR 42+820_travaux d'amenagement routier _ Commune de SARRIAC-BIGORRE.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement des prestations : Budget de la collectivité.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations ( en points) : 60 %;
     - valeur technique ( en points) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juillet 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M18VDA001.

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://commandepublique.ha-py.fr
Criteres d'attributions : Sous-Critères de la valeur technique :
- organisation spécifique du chantier 10 points
- planning et phasage 10 points
- signalisation et sécurité du chantier 8 points
- qualité du rendu du SOPAQ 8 points
- mesures environnementales 4 points
la visite du site est fortement conseillé afin d'appréhender les conditions de réalisations des travaux.
date prévisionnelle de commencement des travaux : 01/08/2018 Cette consultation comporte des conditions à caractère social et environnemental. Il sera demandé à l'entreprise d'adhérer à cette démarche d'insertion en faisant réaliser 35 heures de productions à des personnes en difficultés. (voir le détail dans le Rc).
La délai d'exécution des travaux est de 1.5 mois plus 15 jours de préparation de chantier.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé, Poste sans AR.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département des Hautes-Pyrénées SAD - Pôle Commande Publique.
 2 rue Lordat, CS 71324 Cedex 9,  65013 Tarbes, , tél. : 05-62-56-72-49, , courriel : commandepublique@ha-py.fr,  adresse internet : http://commandepublique.ha-py.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau : Même adresse pour les renseignements concernant l'introduction des recours 50 Cours Lyautey, Villa Noulibos B.P. 543 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://greffe.ta-pau.juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous