Centrale des marchés
32 travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'Ehpad, à Samatan 32 travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'Ehpad, à Samatan marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'ehpad de samatan. lieu : ehpad de samatan - 49 rue du marcadieu...
CENTRE HOSPITALIER DE LOMBEZ SAMATAN 32220Lombez economat@hopital-lombez.fr 05 62 62 10 56
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

32 travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'Ehpad, à Samatan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1393141

Date de clôture estimée : 06/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/02/15)
15-19875

32Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE HOSPITALIER DE LOMBEZ SAMATAN.
Correspondant : Mme jacqueline cabrol, 1 chemin des religieuses 32220 Lombez tél. : 05-62-62-07-07 télécopieur : 05-62-62-10-56 courriel : economat@hopital-lombez.fr adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'ehpad de samatan.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : ehpad de samatan - 49 rue du marcadieu, 32130 Samatan.

Code NUTS : øFR624ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
il s'agit d'effectuer des travaux destinés à restructurer l'ehpad de samatan, comprenant l'implantation d'un pôle restauration, la constitution d'un pôle personnel ainsi que la centralisation et mise aux normes des installations techniques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'ehpad est un bâtiment en r+1 regroupant les bâtiments b et c, les travaux prévoient notamment :
- la restructuration du hall du bâtiment b avec 2 bureaux et les vestiaires du personnel ;
- la restructuration de l'office et la salle à manger de l'aile c en office, sanitaires et salle relaxation / détente ;
- la construction d'une extension connectée à l'aile c ayant la vocation d'accueillir la cuisine relais en liaison froide et une salle à manger / coin salon, et la création d'une terrasse en caillebotis ;
- à l'arrière du bâtiment existant : une zone technique pour un groupe électrogène ;
- la mise en place d'une citerne souple pour la défense incendie des bâtiments ;
- les travaux de vrd dont modification d'une partie de la voirie.
surface concernée par le réaménagement : 211m²
Surface concernée par l'extension : 325m².

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 avril 2015.

Cautionnement et garanties exigés : se reporter au règlement de la consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : conformément à l'article 98 du code des marchés publics, le règlement sera effectué dans un délai de 50 jours par virement administratif.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de la consultation.



Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de la consultation.



Capacité économique et financière - références requises : se reporter au règlement de la consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se reporter au règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se reporter au règlement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mars 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : les pièces du dossier de consultation des entreprises seront mises en ligne prochainement.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : E-Marchespublics.Com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : e-Marchespublics.Com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2015.
Société athegram amo - assistant au maître d'ouvrage.
Correspondant : Lisa sacaze, 74, av etienne billières, 31300 Toulouse, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Société athegram amo - assistant au maître d'ouvrage.
Correspondant : Lisa sacaze, 74, av etienne billières, 31300 Toulouse, tél. : 05-62-79-82-72, courriel : lisa.sacaze@athegram.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Société athegram amo - assistant au maître d'ouvrage.
Correspondant : Lisa sacaze, 74, av etienne billières, 31300 Toulouse, tél. : 05-62-79-82-72, courriel : lisa.sacaze@athegram.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : tribunal administratif de pau villa noulibos
50 cours lyautey 64010 Pau Cedex tél. : 05-59-84-94-40 courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr télécopieur : 05-59-02-49-93.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - vrd.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 2 etanchéité.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 3 menuiserie extérieure - serrurerie.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 4 menuiserie intérieure.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 5 cloisonnement - faux plafond.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 6 revêtement de sols - peinture.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 7 cvc - plomberie - sanitaires.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 8 electricité.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 9 equipements cuisine - cloisons industrielles.
Se reporter aux documents de la consultation.
Lot(s) 10 monte-Charge.
Se reporter aux documents de la consultation.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous