Centrale des marchés
L'agrandissement et la restructuration du Centre de Formation de SALLES.Relance des Lots 6 et 13. L'agrandissement et la restructuration du Centre de Formation de SALLES.Relance des Lots 6 et 13. correspondant : M. le Président du Conseil d'Administration mel : dossierdeconsultation@sdis33...
SDIS 33 Gironde 33081Bordeaux cedex dossierdeconsultation@sdis33.fr 05 56 14 12 46
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

L'agrandissement et la restructuration du Centre de Formation de SALLES.Relance des Lots 6 et 13.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5031944

Date de clôture estimée : 06/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/11/19)
19-175655
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 19-175655
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 33 Gironde.
 Correspondant :  M. le président du Conseil d'administration, 22 Boulevard Pierre 1er 33081 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-14-12-18, télécopieur : 05-56-14-12-46, courriel : dossierdeconsultation@sdis33.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service d'incendie et de secours.

Objet du marché : l'agrandissement et la restructuration du Centre de Formation de Salles.
Relance des Lots 6 et 13
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454000
Objets supplémentaires : 45262800
45111100
45262660.
Lieu d'exécution : 9 route du Martinet, 33770 Salles.
Code NUTS : -FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché débute à la date de notification et prend fin à la levée de la dernière réserve.
le délai d'exécution est fixé à 15 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, non compris les neutralisations pour congés de 3 semaines en août et 2 semaines en décembre et les éventuels arrêtés municipaux concernant les travaux en période estivale.
la période de préparation de 1 mois est comprise dans ce délai.
date prévisionnelle de début des travaux : février 2020.
les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no 93-1418 sur 31 décembre 1993).
les travaux sont réalisés en site globalement occupé (le chantier étant indépendant du site occupé) et sont à réaliser au Centre de Formation de SALLES, 9 route du Martinet 33770 SALLES
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le programme de travaux comprend essentiellement :
- la construction du nouveau bâtiment du Centre de Formation;
- la démolition des bâtiments existants, après transfert des installations vers nouveau bâtiment du Centre de Formation ;
- l'aménagement de parkings, d'une aire de lavage, d'une station carburant et clôture du site.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r février 2020.
Cautionnement et garanties exigés : l'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant de l'avance prévue. Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
délai de paiement 30 jours, à compter de la réception de la facture au SDIS 33 dans les conditions définies au CCAP. Ce délai suivra l'évolution de la règlementation en vigueur.
budget principal de l'établissement, lignes budgétaires: 238 - 231312.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché peut être attribué à un candidat unique ou à un groupement d'entreprises.
aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21 1° du Code de la Commande Publique.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements conformément à l'article R. 2142-21 2° du Code de la Commande Publique.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du Code de la Commande Publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : une lettre de candidature sur papier libre ou modèle Dc1 dûment complété ou équivalent mentionnant :1 - si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans le cas de groupement, devront apparaître les membres le composant ainsi que l'habilitation du mandataire par ses co-traitants;2 - l'attestation sur l'honneur justifiant que le candidat : . N'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6 du Code de la Commande Publique ;. Est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.Les candidats peuvent télécharger le formulaire Dc1 sur le site du Ministère de l'économie :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatLes candidats sont informés qu'il existe une notice d'aide à l'utilisation du Dc1. Dans le cas de candidatures groupées, la lettre de candidature (Dc1) sera remise par le mandataire.;
     - Autres renseignements demandés : les certificats de qualifications professionnelles, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
     - prix : pondération 60 points;
     - valeur technique : pondération 40 points (des sous-critères sont détaillés à l'article 6-2 du rc).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 décembre 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0037BIS.

Renseignements complémentaires : l'opération est décomposée en 15 lots dont 13 sont en cours d'attribution et 2 déclarés infructueux, font l'objet de la présente consultation. Les Lots 6 et 13 font l'objet de la présente relance.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les candidats souhaitant obtenir un dossier de consultation devront retirer le dossier sur le site achatpublic.com, salle des marchés entreprises, rechercher une consultation, organisme SDIS 33, affaire no 19s0037bis ( voir adresse internet figurant dans la rubrique "adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus"). Documents non payants.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 novembre 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux 4b, esplanade Charles de Gaulle 33077 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-65-30, télécopieur : 05-56-90-65-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet- B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.tabordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - vrd/terrassements/amenagements exterieures.
vrd/terrassements/amenagements exterieures: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45110000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 2. - gros-œuvre/fondations/installations de chantier.
gros-œuvre/fondations/installations de chantier: en cours d'attribution
Informations complémentaires : il est prévu une PSE obligatoire (option). Elle est obligatoirement chiffrée dans le CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et à l'acte d'engagement.
la PSE porte sur la pose d'une Casquette en béton armé (article 2.6.7.14 du Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45262311
Objets supplémentaires : 45100000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 3. - charpente bois.
charpente bois: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 4. - couverture tuiles - zINGUERIE.
couverture tuiles - zINGUERIE: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45261211
Objets supplémentaires : 45261000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 5. - menuiseries exterieures - sERRURERIE.
menuiseries exterieures - sERRURERIE: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 44316500.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 6. - charpente acier - couverture etancheite - zINGUERIE.
charpente acier - couverture etancheite - zINGUERIE: infructueux, objet de la présente consultation
C.P.V. - Objet principal : 45261213
Objets supplémentaires : 45261420.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 7. - menuiseries interieures bois.
menuiseries interieures bois: en cours d'attribution
Informations complémentaires : il est prévu une PSE obligatoire (option). Elle est obligatoirement chiffrée dans le CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et à l'acte d'engagement.
la PSE porte sur : la pose d'une Cloison mobile entre salles de formation 1 et 2 (article 5.1.1du Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 8. - platrerie - iSOLATION - plafonds suspendus.
platrerie - iSOLATION - plafonds suspendus: en cours d'attribution
Informations complémentaires : il est prévu une PSE obligatoire (option). Elle est obligatoirement chiffrée dans le CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et à l'acte d'engagement.
la PSE porte sur : la pose d'une Cloison placoplâtre entre salles de formation 1 et 2 (article 4.2.1.2 du Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45421146.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 9. - carrelages - sols souples.
carrelages - sols souples: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45431100
Objets supplémentaires : 45432111.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 10. - peintures - sIGNALETIQUE.
peintures - sIGNALETIQUE: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45442110.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 11. - chauffage-ventilation - pLOMBERIE-SANITAIRE.
chauffage-ventilation - pLOMBERIE-SANITAIRE: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 39715000
Objets supplémentaires : 45331000
45332400.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 12. - électricité - courants forts et faibles.
électricité - courants forts et faibles: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 65300000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 13. - cuisines- cloisons isothermes.
cuisines - cloisons isothermes: infructueux, objet de la présente consultation
C.P.V. - Objet principal : 45421151
Objets supplémentaires : 45421152.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 14. - demolitions.
demolitions: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45110000
Objets supplémentaires : 45262660.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre

Lot(s) 15. - station service.
station service: en cours d'attribution
C.P.V. - Objet principal : 45223720.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous