Centrale des marchés
marché de travaux concernant la voirie communale programme 2015 à Sainte-Pexine en Vendée Sainte-Pexine marché de travaux concernant la voirie communale programme 2015 à Sainte-Pexine en Vendée. procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du CMP. Pouvoir adjudica...
Mairie 85320Sainte-Pexine mairie-sainte-pexine@wanadoo.fr 02 51 27 56 46
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux concernant la voirie communale programme 2015 à Sainte-Pexine en Vendée

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491920

Date de clôture estimée : 26/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (06/05/15)
7119704901
SOURCEWEB (08/05/15)
Sainte-Pexine
marché de travaux concernant la voirie communale programme 2015 à Sainte-Pexine en Vendée.
procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du CMP.


Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage : mairie, 4, rue du Pont, 85320 Sainte-Pexine. E-mail : mairie-sainte-pexine@wanadoo.fr
Tél. 02 51 27 50 00. Fax 02.51.27.56.46.


Maîtrise d’oeuvre : SCP Siaudeau - Bourgoin, 14, quai Est-du-Port, BP 354, 85400 Luçon.
Le maître d’oeuvre est : Jean-Marc Siaudeau. Tél. 02 51 56 11 74.
Fax 02.51.27.98.37.

Mission : AP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Objet et localisation du marché : marché de travaux concernant la voirie communale programme 2015 à Sainte-Pexine en Vendée.

Procédure de passation : procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du CMP.

Décomposition des lots : marché séparé (offre pour un ou plusieurs lots) :
Lot 1 : travaux de voirie.
2 000 ml environ de revêtement voirie.

Période d’exécution : à titre indicatif :
- notification du marché : juin 2015.
- travaux : été 2015.

Critères d’attribution : entrepreneur unique ou entrepreneurs groupés solidaires.
1 - le prix des prestations : coefficient 0,70,
2 - le délai d'exécution : coefficient 0,05,
3 - la valeur technique de l'offre : coefficient 0,25.

Mode de règlement : virement bancaire par mandat administratif, délai global de paiement de 30 jours.

Obtention des documents de consultation : via le site :
https://www.marches-securises.fr
Maître d'ouvrage : Sainte-Pexine.
Candidatures et offres : les documents et renseignements ainsi que les critères de sélection et de jugement sont mentionnés dans le règlement de cette consultation.

Remise des offres : contre récépissé ou par courrier recommandé avec AR avant le mardi 26 mai à 16 h 30 en mairie.

Envoi à la publication : le 30 avril 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00