Marché de travaux pour la réalisation des travaux d'infrastructures et d'espaces publics de l'extension de la zone d'activité de Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR (40)

Objet du marché : marché de travaux pour la réalisation des travaux d'infrastructures et d'espaces publics de l'extension de la zone d'activité de Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR (40).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45232150
45112700.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la réalisation des travaux d'infrastructures et d'espaces publics de l'extension de la zone d'activité de Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR (40).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : la proposition de variantes libres est autorisée uniquement sur :
-Les variantes sont admises sur le lot 1 concernant les éléments constitutifs de la structure de chaussée (pas sur le revêtement) et la valorisation des matériaux issues des travaux de terrassement ;
-Les variantes sont admises sur le lot 2- au chapitre eau potable : sur les matériaux constitutifs des canalisations.
dans tous les cas, les entreprises devront obligatoirement répondre à la solution de base, sous peine de rejet de leur offre.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r décembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement et paiement par la SATEL sous 30 jours à réception des factures.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 70 %;
     - valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 octobre 2018, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-172.

Renseignements complémentaires : les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé au secrétariat de la SATEL, 24 boulevard Saint Vincent de Paul, B.P. 137, 40 994 Saint Paul Les Dax. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
les plis peuvent aussi être remis électroniquement sur la plate- forme : https://marchespublics.landespublic.org/
La présente consultation ne prévoit pas la signature électronique des plis.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers sont à télécharger gratuitement sur la plate forme: https://marchespublics.landespublic.org/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : TA de Pau villa Noulibos 50, cours Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-58-02-49-93.

Renseignements relatifs aux lots :