Centrale des marchés
Marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de Seignanx Lots 3 - 4 - 5 -6 Marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de SeignanxLots 3 - 4 - 5 -6 ville : Saint paul les dax url : https://marchespublics.landespubli...
SATEL 40994Saint paul les dax
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de Seignanx Lots 3 - 4 - 5 -6

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4782247

Date de clôture estimée : 12/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/08/19)
BOAMP (05/08/19)
19-121710
Avis de marché

Département(s) de publication : 40
Annonce No 19-121710
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SATEL.
 Correspondant : Mme RIZZA Sabine, SATEL, 24, bd st vincent de paul- B.P. 137 40994 Saint-Paul-les-Daxtél. : 05-58-91-20-90 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org.

Objet du marché : marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de Seignanx
Lots 3 - 4 - 5 -6
.

Caractéristiques principales : 
marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de Seignanx
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la Mise en accessibilité PMR du Collège François Truffaut à Saint Martin de Seignanx
Lots 3 - 4 - 5 -6.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M150-P20-TX.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 août 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SATEL.
 24 boulevard Saint Vincent de Paul B.P. 137,  40990 Saint-Paul-les-Dax, tél. : 05-58-91-20-90, télécopieur : 05-58-35-44-84,  adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=19167&orgAcronyme=satel.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 3. -
Menuiseries bois
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

Lot(s) 4. -
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

Lot(s) 5. -
Plomberie
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

Lot(s) 6. -
Peinture - nettoyage
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous