Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'aménagement des secteurs D, E, F et G de la ZAC LAPUYADE sur la commune de BISCARROSSE (40) Marché de travaux pour l'aménagement des secteurs D, E, F et G de la ZAC LAPUYADE sur la commune de BISCARROSSE (40) cp : 40994 correspondant : M. Directeur Le, SATEL fax : 05-58-35-44-84 d...
SATEL 40994Saint paul les dax 05 58 35 44 84
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'aménagement des secteurs D, E, F et G de la ZAC LAPUYADE sur la commune de BISCARROSSE (40)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3949157

Date de clôture estimée : 10/10/18
Etat : Première publication
Publié dans :
Landespublic (10/02/19)
BOAMP (10/02/19)
18-125895
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 40, 33
Annonce No 18-125895
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SATEL.
 Correspondant : M. Directeur Le, SATEL, 24, bd st vincent de paul- B.P. 137 24, bd st vincent de paul- B.P. 137 40994 Saint-Paul-les-Dax, tél. : 05-58-91-20-90, télécopieur : 05-58-35-44-84 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement.

Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement des secteurs d, e, F et G de la zac lapuyade sur la commune de BISCARROSSE (40).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45232150
45112700
45111220.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour l'aménagement des secteurs d, e, F et G de la zac lapuyade sur la commune de BISCARROSSE (40).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : la proposition de variantes libres n'est pas autorisée.
le marché comporte une variante exigée sur le lot 3- espaces verts : garantie de 2 ans d'entretien (plantation et arrosage).
les réponses à cette variante exigée est obligatoire, sous peine de rejet de l'offre.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 novembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement et paiement par la SATEL sous 30 jours à réception des factures.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 70 %;
     - valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 octobre 2018, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-165.

Renseignements complémentaires : les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé au secrétariat de la SATEL, 24 boulevard Saint Vincent de Paul, B.P. 137, 40 994 Saint Paul Les Dax. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
les plis peuvent aussi être remis électroniquement sur la plate- forme : https://marchespublics.landespublic.org/
La présente consultation ne prévoit pas la signature électronique des plis.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers sont à télécharger gratuitement sur la plate forme: https://marchespublics.landespublic.org/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 septembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : TA de Pau villa Noulibos 50, cours Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-58-02-49-93.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 01. - terrassement- voirie - assainissement EP.
Terrassement- voirie - assainissement EP
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Assainissement, Espaces verts, Terrassement

Lot(s) 02. - assainissement EU - aEP- poste de refoulement.
Assainissement EU - aEP- poste de refoulement
C.P.V. - Objet principal : 45232150.
Mots descripteurs : Assainissement, Espaces verts, Terrassement

Lot(s) 03. - espaces verts.
Espaces verts
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Mots descripteurs : Assainissement, Espaces verts, Terrassement

Lot(s) 04. - travaux préparatoires - abattage - dessouchage.
Travaux préparatoires - abattage - dessouchage
C.P.V. - Objet principal : 45111220.
Mots descripteurs : Assainissement, Espaces verts, Terrassement
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous