Centrale des marchés
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des chambres de vannes des réservoirs du Collet à Auron. Ces travaux se dérouleront en deux phases:Phase A - dans la chambre de v.. Le marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des chambres de vannes des réservoirs du Collet à Auron. Ces travaux se dérouleront en deux phases:Phase A - dans la chambre de va...
REGIE EAU D'AZUR 06203Nice Cedex 3 marchespublics@eaudazur.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Le marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des chambres de vannes des réservoirs du Collet à Auron. Ces travaux se dérouleront en deux phases:Phase A - dans la chambre de v..

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4639508

Date de clôture estimée : 08/07/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/06/19)
19-89290
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 6
Annonce No 19-89290
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE EAU D'AZUR.
 Correspondant :  Service Achats, Marchés Publics, crystal Palace
369 / 371 Promenade des Anglais - cS 53135 06203 Nice Cedex 3, tél. : (+33) 4-89-98-14-87, courriel : marchespublics@eaudazur.com adresse internet : http://eaudazur.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.

Objet du marché : le marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des chambres de vannes des réservoirs du Collet à Auron. Ces travaux se dérouleront en deux phases:
phase A - dans la chambre de vannes des bassins no2 et 3 - automne 2019 :
-Le renouvellement et la restructuration de la conduite d'adduction de la source de Claï en acier inoxydable (DN 125 à 200), y compris ses équipements (dispositifs de comptage, de régulation, etc.).
-la pose d'un dispositif de comptage sur la conduite d'alimentation des bassins no2 et 3 (Dn150) depuis le bassin no1.
phase B - dans la chambre de vannes du bassin no1 - printemps 2020 :
-Le renouvellement et la restructuration de l'ensemble de l'installation hydraulique avec des conduites en acier inoxydable et en pehd (dn 100 à 200), y compris les équipements de comptage et de régulation et leur raccordement aux installations électriques et de télégestion existants
-le renouvellement de l'installation de désinfection au chlore gazeux
-la réhabilitation du génie-civil du bassin d'entretien
-La reprise du second-œuvre des chambres
-la mise en sécurité des 2 chambres
-la mise en sûreté des 2 chambres
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 44611600
Objets supplémentaires : 44212382
44163160
43328000.
Lieu d'exécution : lieu dit le Collet d'auron, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée.
Code NUTS : -FRL03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché comporte deux phases. Les travaux objet du présent marché présente les caractéristiques suivantes :
Ophase A - automne 2019 : restructuration de l'installation hydraulique dans la chambre de vannes du bassin no2 et câblages associés
Les travaux devront être terminés avant la remise en eau du bassin no4 pour la neige de culture, programmée vers le 20 octobre.
ophase B - printemps 2020 : ensemble des travaux dans la chambre de vannes du bassin no1 et reste des travaux (mise en sécurité, second-œuvre) dans la chambre de vannes du bassin no2.
les travaux commenceront à la fermeture de la station, dès que le by-pass extérieur de la source de Congiglions aura été mis en place. Ils devront être terminés avant juillet 2020
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des chambres de vannes des réservoirs du Collet à Auron. Ces travaux se dérouleront en deux phases:
phase A - dans la chambre de vannes des bassins no2 et 3 - automne 2019 :
-Le renouvellement et la restructuration de la conduite d'adduction de la source de Claï en acier inoxydable (DN 125 à 200), y compris ses équipements (dispositifs de comptage, de régulation, etc.).
-la pose d'un dispositif de comptage sur la conduite d'alimentation des bassins no2 et 3 (Dn150) depuis le bassin no1.
phase B - dans la chambre de vannes du bassin no1 - printemps 2020 :
-Le renouvellement et la restructuration de l'ensemble de l'installation hydraulique avec des conduites en acier inoxydable et en pehd (dn 100 à 200), y compris les équipements de comptage et de régulation et leur raccordement aux installations électriques et de télégestion existants
-le renouvellement de l'installation de désinfection au chlore gazeux
-la réhabilitation du génie-civil du bassin d'entretien
-La reprise du second-œuvre des chambres
-la mise en sécurité des 2 chambres
-la mise en sûreté des 2 chambres.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 22 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : l'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant de l'avance prévue à l'article R2191-7 du Code de la commande publique. Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles R2191-32 à R2191-42 du Code de la commande publique. Cette sûreté s'applique sur l'intégralité des prestations objet du marché.
la retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues aux articles R2191-36 à R2191-42 du Code de la commande publique. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.
le délai de garantie de parfait achèvement débutant à compter de la date d'effet de la réception est de 1 an.
les garanties particulières sont détaillées au CCTP et au CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - financement sur ressources propres
- les modalités de règlement des prestations s'opèreront par mandat administratif selon les règles de la comptabilité publique et celles
prévues par le code de la commande publique
- le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture.
- le comptable assignataire est l'agent comptable de la Régie Eau d'azur
- les prix sont révisables dans les conditions indiquées au Ccap
- sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les conditions indiquées au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par l'entité adjudicatrice.
l'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-2 1° du Code de la commande publique.
l'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-2 2° du Code de la commande publique.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : 1.garanties professionnelles et financières
2.garanties techniques.
Situation juridique - références requises : - Lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics/) ;
- déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics/) ;
- fiche d'identité de l'entreprise faisant apparaître : raison sociale, adresse du siège social, no de SIRET, coordonnées du correspondant du dossier ;
- extrait K-Bis ou équivalent ;
- attestations d'assurance en cours de validité : responsabilité civile professionnelle ;
- pouvoirs : les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat, si le signataire n'est pas le représentant légal. Le candidat doit veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant inférieur à l'offre qui sera proposée. Par ailleurs, en cas de groupement solidaire d'entreprises, les pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas être limités à un montant inférieur à l'offre globale du groupement ;
- liste des travaux similaires réalisés ces 5 dernières années précisant notamment l'objet de la prestation/travaux, le montant, la date et le client avec le contact (téléphone et/ou email).
- travaux de pose de canalisations en acier inoxydable et PEHD (min. 2 réf.)
- travaux de mise en place d'installations de traitement par désinfection au chlore gazeux (min. 2 réf.)
- travaux de mise en place d'équipements de comptage et de régulation (min. 1 réf.),
- travaux de génie civil de petits ouvrages ou locaux techniques (min. 1 réf.).
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Les qualifications techniques selon la nomenclature FNTP demandées aux candidats sont :
no633 - alimentation BT et automatismes, ou équivalent
la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation).

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juillet 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0019.

Renseignements complémentaires : - Retrait du DCE: Conformément à l'article R2132-2 du Code de la commande publique, l'entité adjudicatrice met gratuitement à disposition le dossier de consultation par voie électronique jusqu'à la date limite de remise des offres par téléchargement sur le site : https://www.marches-securises.fr. Les modalités détaillées de retrait du DCE sont indiquées au règlement de la consultation.
- conditions de remise des plis:conformément aux articles R2132-3 et R2132-7 du Code de la commande publique, la transmission des candidatures et offres des entreprises se fera obligatoirement par voie dématérialisée. Les modalités de remise des plis sont détaillées au règlement de la consultation.
- une visite obligatoire est organisée le 20/06/2019 (voir modalités détaillées au règlement de la consultation).
- jugement des propositions (voir modalités détaillées au règlement de la consultation)
- prix : 60%
- valeur technique : 40%
- négociations: l'entité adjudicatrice se réservela possibilité de négocier en une ou plusieurs phases avec les deux meilleurs candidats tels que résultant de l'analyse financière initiale. Les modalités de déroulement des négociations sont détaillées au règlement de la consultation.
- attribution:Le marché sera attribué au candidat dont la proposition aura été jugée économiquement la plus avantageuse selon les critères de jugement des offres énoncés au présent règlement de la consultation.
-la durée du marché est fixée à 22 mois maximum à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de la phase A. Cette durée inclut le délai global d'exécution de chaque phase et le délai de garantie de parfait achèvement.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Régie Eau d'Azur.
 site marchés sécurisés,  06203 Nice,  adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Régie Eau d'Azur.
 crystal Palace - cs53135 369-371 Promenade des Anglais,  06203 Nice Cedex 3, , tél. : (+33) 4-89-98-14-81, , télécopieur : (+33) 4-89-98-14-82, , courriel : marchespublics@eaudazur.com,  adresse internet : http://eaudazur.com/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Régie Eau d'Azur.
 le Crystal Palace - cs53135 369-371 Promenade des Anglais,  06203 Nice Cedex 3, , tél. : (+33) 4-89-98-14-81, , télécopieur : (+33) 4-89-98-14-82, , courriel : marchespublics@eaudazur.com,  adresse internet : http://www.e-marches06.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Régie Eau d'Azur.
 site marchés sécurisés,  06203 Nice Cedex 3,  adresse internet : https://www.marches-securises.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : (+33) 4-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-93-55-78-31 adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics place Félix Barret CS 80001 13282 Marseille, tél. : (+33) 4-84-35-45-54, courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr, télécopieur : (+33) 4-84-35-44-60 adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : (+33) 4-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-93-55-78-31 adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous