Centrale des marchés
Restructuration et rénovation de l'ancien presbytère en deux logements SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE (76340) Restructuration et rénovation de l'ancien presbytère en deux logements Procédure adaptée Commune de Saint- Riquier-en-Rivière Nom et ad...
SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE (76340) 76340Saint-Riquier-en-Rivière
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Restructuration et rénovation de l'ancien presbytère en deux logements

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 322691

Date de clôture estimée : 12/01/10
Etat : Première publication
Publié dans :
LE REVEIL DE NEUFCHATEL (16/12/10)
7039036401
SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE (76340)
Restructuration et rénovation de l'ancien presbytère en deux logements
Procédure adaptée
Commune de Saint- Riquier-en-Rivière

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Riquier-en-Rivière 76340 SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public.
Objet du marché : Restructuration et rénovation de l'ancien presbytère en deux logements.
Type de marché de travaux : Réhabilitation.
Lieu d'exécution des travaux et de livraison : 18, route de Criel 76340 SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics.
Caractéristiques principales : Surface du bâtiment : 229 m2 (SHON).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lot(s) : oui.
Modalités de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : En application de l'article 98 du Code des marchés publics, le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire dans un délai global de paiement de 30 jours, à réception de la facture.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Durée du marché ou délai d'exécution en mois : 8 mois de travaux.
Date prévisionnelle de commencement des travaux (marché de travaux ) : 1er mars 2011.
Conditions de participations et information sur les lots :
Lot 01 : Maçonnerie - Déconstruction - Carrelage.
Lot 02 : Charpente.
Lot 03 : Couverture ardoise - Déconstruction couverture amiante.
Lot 04 : Menuiseries extérieures bois. Menuiserie intérieure. Plâtrerie.
Lot 05 : Plomberie Sanitaires.
Lot 06 : Electricité - Chauffage - VMC.
Lot 07 : Peinture - Sols souples.
Lot 08 : Voirie réseaux divers.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
o DC4, DC5, DC6 (disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).
o Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du Code du Travail.
o DC7 ou attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales et documents équivalents en cas de candidat étranger.
Autres renseignements demandés : Voir règlement de consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
o Prix des prestations : 40 %.
o Valeur technique de l'offre : 50 %.
o Délai d'intervention : 10 %.
Une enchère électronique sera effectuée : non.
Date limite de réception des offres : mardi 12 janvier 2011 avant 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de ROUEN - 80, boulevard de l'Yser 76000 ROUEN. Tél. : 02 32 08 12 70.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Service du Greffe du Tribunal Administratif de ROUEN - 80, boulevard de l'Yser 76000 ROUEN. Tél. : 02 32 08 12 70.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
o Maître d'oeuvre : EN ACT ARCHITECTURE - Rue Lavoisier - ZI des Prés Salés 76260 EU. Tél. : 02 35 86 10 01. Fax : 02 35 86 80 55. Courriel : contact@anact-architecture.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus après demande par écrit :
o Maître d'ouvrage : Mairie de Saint-Riquier-en-Rivière - 22, route de Criel 76340 SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE. Tél. :  02 35 93 78 08. Fax : 02 35 93 78 08. Courriel : st-riquier-en-riviere@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus après demande par écrit :
o Maître d'ouvrage : Mairie de Saint-Riquier-en-Rivière - 22, route de Criel 76340 SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE. Tél. :  02 35 93 78 08. Fax : 02 35 93 78 08. Courriel : st-riquier-en-riviere@wanadoo.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
o Maître d'ouvrage : Mairie de Saint-Riquier-en-Rivière - 22, route de Criel 76340 SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE. Tél. :  02 35 93 78 08. Fax : 02 35 93 78 08.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 décembre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00