Centrale des marchés
Marché de travaux et d'aménagement d'exposition permanente-Musée Louis de Funès Marché de travaux et d'aménagement d'exposition permanente-Musée Louis de Funès adresse : place Sadi Carnot BP 80160 ville : Saint-Raphaël tel : 04-94-19-71-45 cp : 83700 correspondant :...
Commune de Saint-Raphaël 83700Saint-Raphaël marchespublics@ville-saintraphael.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux et d'aménagement d'exposition permanente-Musée Louis de Funès

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4482515

Date de clôture estimée : 06/05/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (10/04/19)
BOAMP (10/04/19)
19-57267
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 83
Annonce No 19-57267
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Raphaël.
 Correspondant :  M. le maire, place Sadi Carnot B.P. 80160 83700 Saint-Raphaël, tél. : 04-94-19-71-45, courriel : marchespublics@ville-saintraphael.fr adresse internet : http://www.ville-saintraphael.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ville-saintraphael.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux et d'aménagement d'exposition permanente-musée Louis de Funès.
CPV - Objet principal : 45212313.
Lieu d'exécution : salle Alberge-Rue Jules Barbier, 83700 Saint-Raphael.
Code NUTS : -FRL05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
le lot 7 : Fourniture et pose d'un système de rails d'éclairage 3 allumages sera passé selon une procédure adaptée de type demande de devis, distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions de l'article R 2122.8 du Code de la commande publique.
une visite sur site est fortement préconisée.
une date de visite des locaux est programmée le mardi 23 avril 2019 à 14 heures
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux et d'aménagement d'exposition permanente-musée Louis de Funès.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : sur budget communal.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 40 %;
     - prix : 40 %;
     - délai d'exécution : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2019, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19014MUSEELDF/BO.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-saintraphael.fr
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doubléd'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Non renseigné Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Word, Excel, pdf, dwg La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les frais d'accès au réseau etde recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Echantillons ou maquettes exigés : Lot 3 : échantillonnage général des compositions pour chaque espèce servant en partie à l'appréciation de la valeur technique. Les lots suivants seront passés selon une procédure adaptée, distincte de la présente consultation. Lot no7:fourniture et pose d'un système de rails d'éclairage 3 allumages Numéro de la consultation : 19014museeldf Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 avril 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Service Marchés Publics - Mairie de Saint-Raphaël : Pour tout renseignement complémentaire, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.ville-saintraphael.fr.
 centre Technique Municipal, Bd Peïre Sarade,  83700 Saint-Raphaël, , courriel : marchespublics@ville-saintraphael.fr,  adresse internet : http://www.ville-saintraphael.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de TOULON 5, rue Racine Cedex 9 B.P. 40510 83041 Toulon, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, télécopieur : 04-94-42-79-89 adresse internet : http://www.toulon.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de TOULON 5, rue Racine Cedex 9 B.P. 40510 83041 Toulon, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, télécopieur : 04-94-42-79-89 adresse internet : http://www.toulon.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Menuiserie- agencement
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 2. -
Peinture et papier-peint
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 3. -
Végétation
C.P.V. - Objet principal : 39293200.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 4. -
Audiovisuel
C.P.V. - Objet principal : 32321300.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 5. -
Fourniture de matériel d'eclairage de type lampe et projecteurs
C.P.V. - Objet principal : 31527260.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 6. -
Eclairage et pose de luminaires particuliers et luminaires vitrines
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 8. -
Perruques
C.P.V. - Objet principal : 33711630.
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 9. -
Structures en fil de fer
C.P.V. - Objet principal : 44212320.
Mots descripteurs : Equipement muséographique
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous