Centrale des marchés
78 Travaux pour la restructuration du service de restauration du lycée Emilie de Breteuil, à Montigny Le Bretonneux 78 Travaux pour la restructuration du service de restauration du lycée Emilie de Breteuil, à Montigny Le Bretonneux ville : Saint-Quentin-en-Yvelines code_postal : 78058 lieu : 14 rue joel l...
SARRY 78058Saint-Quentin-en-Yvelines cedric.clochon@sarry-78.fr 0130574550
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

78 Travaux pour la restructuration du service de restauration du lycée Emilie de Breteuil, à Montigny Le Bretonneux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 896031

Date de clôture estimée : 16/01/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/12/13)
13-209805

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
SARRY, 14 rue joel le theule - B.P. 855 14 rue joel le theule - B.P. 855, à l'attention de M. Clochon Cedric, F-78058 Saint-Quentin-en-Yvelines. Tél. : (+33) 1 30 43 95 40. E-mail : cedric.clochon@sarry-78.fr. Fax : (+33) 1 30 57 45 50.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Sarry 78, 14 rue joel le theule - B.P. 855, contact : M. Cédric CLOCHON, F-78058 Saint-Quentin-en-Yvelines. Tél. : (+33) 1 30 43 95 40. E-mail : cedric.clochon@sarry-78.fr. Fax : (+33) 1 30 57 45 50. URL : https://demat.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=62109&orgAcronyme=t5y

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Région Île-de-France, UAJMQ, secrétariat de la commission d'appel d'offres. Horaires de réception des plis: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, 35 boulevard des invalides, F-75007 Paris. URL : https://demat.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=62109&orgAcronyme=t5y
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services3 rue du Canal, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché alloti de travaux pour la restructuration du service de restauration du lycée Emilie de Breteuil.
Un réaménagement intérieur complet du bâtiment A (partie demi-pension) est prévu en vue d'améliorer son fonctionnement. D'une manière générale la restructuration de la demi-pension vise les trois objectifs suivants :
- la remise aux normes de l'ensemble de la demi-pension (marche en avant, sécurité, chauffage, ...),
- l'adaptation de la demi-pension aux nouvelles règlementations en vigueur (normes d'hygiène, accessibilité handicapés, normes incendies, ...),
- l'amélioration de la répartition des flux à l'intérieur du rez-de-chaussée du bâtiment A (pôle demi-pension) tout en maintenant une bonne accessibilité au 1er étage.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220, 45262660,45421000,45310000,45332000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : l'opération de restructuration de la demi-pension du lycée Emilie de Breteuil porte sur une emprise totale de 1 233 mètres carrés SHON (1.153 mètres carrés de demi-pension + 80 mètres carrés de salle de sport) en rez-de-chaussée d'un seul tenant.
Un réaménagement intérieur complet du bâtiment A (partie demi-pension) est prévu en vue d'améliorer son fonctionnement. D'une manière générale la restructuration de la demi-pension vise les trois objectifs suivants :
- la remise aux normes de l'ensemble de la demi-pension (marche en avant, sécurité, chauffage, ...),
- l'adaptation de la demi-pension aux nouvelles règlementations en vigueur (normes d'hygiène, accessibilité
handicapés, normes incendies, ...),
- l'amélioration de la répartition des flux à l'intérieur du rez-de-chaussée du bâtiment A (pôle demi-pension) tout en maintenant une bonne accessibilité au 1er étage.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : option 1 (à chiffrer obligatoirement) : Lot 03 menuiseries extérieures : paragraphe 3.3 remplacement des autres menuiseries extérieures.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 13(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Démolition - Gros-oeuvre - Revêtement de façade - Étanchéité
1) Description succincte :
Démolition - Gros-oeuvre - Revêtement de façade - Étanchéité
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Désamiantage
1) Description succincte :
Curage - Désamiantage
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262660.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Menuiseries extérieures - Serrurerie
1) Description succincte :
Menuiseries extérieures - Serrurerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Menuiseries intérieures
1) Description succincte :
Menuiseries intérieures
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé : Cloisons faux-plafond
1) Description succincte :
Cloisons faux-plafond
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421141.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé : Revêtement de sol - peinture
1) Description succincte :
Revêtement de sol souples - peinture
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432111.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 7

Intitulé : Carrelage -faience
1) Description succincte :
Carrelage - faience
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432110.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 8

Intitulé : Electricité
1) Description succincte :
Electricité Cf- cf
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45310000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 9

Intitulé : CVC-plomberie
1) Description succincte :
Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45332000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 10

Intitulé : Equipements de cuisine
1) Description succincte :
Equipements de cuisine
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39220000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande au gré du titulaire. Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande d'un montant équivalent à la dite avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération CP 08-777 du 27/11/2008 + cp 13/497 du 11/07/2013 du budget de la Collectivité.
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 €o(s).. Formation et Forme du prix de règlement du marché (articles 17 à 18 du Cmp) : prix global et forfaitaire, révisable.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Conjoint avec un mandataire solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du marché.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
A) à fournir par l'ensemble des candidats:
- documents relatifs à la capacité juridique du candidat,
- la déclaration de candidature (ou DC 1),
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,
- la déclaration sur l'honneur signée (annexe iv rc) en application des articles 43, 44 et 45 du Code des marchés publics (ou Dc2).
B) à fournir si la situation du candidat le justifie:
- la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant lamise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
- pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, le récépissé dudépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
C) à fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:
- une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées,
- par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux A) et B) ci-dessus.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Si la situation juridique des candidats le permet, ceux-ci doivent produire:
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché,réalisés au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels couvrant son domaine de travaux.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s),précédant l'envoi de l'aapc, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
- une présentation d'une liste des travaux similaires, notamment pour le retrait d'enduit de lissage sur support béton pour le lot 2 désamiantage, exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'aapc, sil'entreprise a été créée depuis moins de 3 années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, l'effectif mis en place sur le chantier, la méthodologie de retrait retenue, l'encadrement mis en place, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'il sont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- une indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
- les certificats de qualifications professionnelles pour le retrait, le confinement ou l'imprégnation de matériaux friables contenant des fibres d'amiante :
Pour le lot 2 : Certificat 1552 ou équivalent
- les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. D'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats seront acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 60.
2. valeur technique
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
1300604.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
16 janvier 2014, à 17:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Délai d'exécution: 13 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour le 01/06/2014.
Seules les pièces (Règlement de la Consultation, Acte d'engagement, ccap, cctp, calendrier d'exécution et Cdpgf) peuvent être obtenues gratuitement par téléchargement sur la plateforme http://www.iledefrance.fr/maximilien (hotline: +0820 207 743). Les autres pièces ou l'exemplaire complet papier peuvent être retirées gratuitement à la Sarry 78 après demande faxée au +33130574550.
Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté, soit par voie électronique, selon les modalités fixées au Règlement de la consultation.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :
1.prix (60 %)
2.Valeur technique (40 %) avec les sous-critères suivants :
2.1 Moyens humains affectés aux études et au chantier (noté sur20)
2.2 Moyens matériels et organisation des études et du chantier (noté sur 20)
2.3 Qualité technique des ouvrages (noté sur 60)
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire. Cette clause est applicable aux lots suivants : Lot 1 ; Lot 3 ; Lot 4 ; Lot 5 ; Lot 6 ; Lot 7 ; Lot 8 ; Lot 9
pour l'exécution du marché, les entreprises attributaires de ces lots devront réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 novembre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 29 novembre 2013.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous