Centrale des marchés
Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux Marché de travaux pour la rénovation et la restauration de la cathédrale de Saint-Pierre 2 tranche
Ville de Saint-Pierre 97250Saint-Pierre lemaire@saintpierre-mq.fr 05 96 78 16 93
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


La centrale des marchés a mis en place 1 nouveaux service pour vous faire gagner du temps

Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Se connecter Je m'abonne

Recherche 〉 France 〉 Départements d'Outre-Mer 〉 Martinique 〉 Saint-Pierre 〉 Première publication
Archive

Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux

Marché public ou privé
Référence du marché : 5926825

Date de clôture estimée : 08/03/21
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (02/03/21)
104191-2021
02/03/2021    S42

France-Saint-Pierre: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux

2021/S 042-104191

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 015-029840)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Saint-Pierre
Adresse postale: Hôtel de Ville
Ville: Saint-Pierre
Code NUTS: FRY2 Martinique
Code postal: 97250
Pays: France
Courriel: lemaire@saintpierre-mq.fr
Téléphone: +33 596781032
Fax: +33 596781693
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.saintpierre-mq.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.saintpierre-mq.fr

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché de travaux pour la rénovation et la restauration de la cathédrale de Saint-Pierre 2e tranche

II.1.2)Code CPV principal
45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Annonce dérivée — marché de travaux pour la rénovation et la restauration de la cathédrale de Saint-Pierre 2e tranche.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 015-029840

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modification la date limite de dépôt des offres en raison du retard de la mise en ligne de la variante concernant le lot 2
Au lieu de:
Date: 01/03/2021
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 08/03/2021
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires:
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous