Centrale des marchés
aménagement de la médiathéque de grand-bois à Saint-Pierre Aménagement de la médiathéque de Grand-Bois ville : Saint-Pierre Cedex adresse : Hôtel de Ville - B.P. 342 - cp : 97448 correspondant : M. le Maire fax : 02-62-35-78-09 designation : C...
Commune de Saint-Pierre 97448Saint-Pierre Cedex 02 62 35 78 09
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Aménagement de la médiathéque de grand-bois à Saint-Pierre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1564004

Date de clôture estimée : 07/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/06/15)
15-91846
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 974
Annonce No 15-91846
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Pierre.
 Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville - B.P. 342 - 97448 Saint-Pierre Cedex, tél. : 02-62-35-78-00, télécopieur : 02-62-35-78-09 adresse internet : http://ville-saintpierre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-saintpierre.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement de la médiathéque de Grand-Bois.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45212331.
Lieu d'exécution : grand-Bois, 97410 Saint-Pierre.
Code NUTS : FR940.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

aménagement d'un ensemble acquis en VEFA (Vente en l'etat Futur d'achèvement) en une Médiathèque.

-Période de préparation des travaux de 30 JOURS (hors congés légaux des entreprises du Btp). Démarrage commandé par ordre de service (os).
-Délai global d'exécution de l'ensemble des travaux (Lots 1 à 7) de 9 MOIS (hors congés légaux des entreprises du btp / Délai d'approvisionnement compris). Démarrage commandé par OS. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : avance de 5% du montant minimum (si = ou > 50.000,00 euros ht) conditionnée par la constitution d'une garantie à première demande ou si les deux parties en sont d'accord par la constitution d'une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement : article 106 à 111 inclus du CMP.
Paiement : article 86 à 98 inclus du CMP.
Le plan de financement prévisionnel sera le suivant:
-Subvention regionale = 60 %
-Ressource propre de la Ville = 40 %.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique pour les lots no2, 3, 5 ET 6 ; laquelle clause est obligatoire (Cf. Règlement de la consultation). Ces lots visent dans leur condition d'exécution à favoriser l'accès à l'emploi de publics éloignés de l'emploi en raison de difficultés d'insertion professionnelle.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : renseignements concernant la situation propre du candidat et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures.
-.
Situation juridique - références requises : la lettre de candidature (Dc1 dans sa version en vigueur) remplie, datée et signée par la personne physique habilitée par le candidat ;
-Si le candidat est redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
-Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
En cas de groupement, l'habilitation du mandataire à représenter l'ensemble des membres du groupement au stade de la candidature et/ou l'offre.
Capacité économique et financière - références requises : pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant) :
-Une déclaration indiquant le chiffre d'affaires global ET le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Une description succincte des effectifs moyens annuels et de l'importance du personnel d'encadrement
-Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-Des références récentes de l'entreprise en rapport et proportionnées avec l'objet du marché, par la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernieres annees [2012, 2013 et 2014] (et en cours d'exécution le cas échéant) [Indiquant la date, le montant et le destinataire public ou privé], appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 7 août 2015, à 13 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : FDDB15MEDIATGB-12.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les entreprises sont informées de la non-remise des dossiers de consultation des entreprises (Dce) et documents complémentaires (Dco) sous la forme papier. Ils devront les télécharger IMPERATIVEMENT dans leur intégralité par voie électronique via le site Internet de la collectivité :
http://ville-saintpierre.marcoweb.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis sont déposés contre récépissé (y compris par choix de tout autre moyen de courtage) ou envoyés en recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante : Direction de la Commande Publique, 28-30 rue Auguste BABET - B.P. 342 - 97448 Saint Pierre Cedex.
Les plis peuvent être également envoyés par voie dématérialisée via l'adresse Internet :
http://ville-saintpierre.marcoweb.fr
Les soumissionnaires disposent d'une aide technique à l'utilisation de la salle disponible :
- sur le site http://ville-saintpierre.marcoweb.fr. Sur la page d'accueil dans " liens utiles ". Ces documents sont composés notamment du guide d'utilisation, des conditions générales d'utilisation, des pré-requis techniques.
- ou auprès de : http://ville-saintpierre.marcoweb.fr - mail : maintenance@agysoft.fr (saisine dans leur client de messagerie en précisant le nom de la collectivité concernée).
Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation.
Les demandes de renseignement se feront exclusivement par écrit à la Direction de la Commande Publique (coordonnées ci-dessus), soit sur l'adresse Internet http://ville-saintpierre.marcoweb.fr (rubrique "questions/réponses" pour l'affaire concernée).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2015.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif De Saint-Denis De La Reunion 27, Rue Félix Guyon - cS 61107- 97404 Saint-Denis Cedex, tél. : 026-2 -92-43-60, télécopieur : 026-2 -92-43-62.

Renseignements relatifs aux lots : 

 
Lot
1.
 - 
Demolition/ Gros œuvre/ Charpente-Couverture
 
Lot
2.
 - 
Second œuvre,
 
Lot
3.
 - 
Electricite,
 
Lot
4.
 - 
Plomberie Sanitaire/ Protection Incendie,
 
Lot
5.
 - 
Climatisation / Ventilation,
 
Lot
6.
 - 
Peinture / Etancheite,
 
Lot
7.
 - 
Appareil Elevateur



 
Lot
1.
 - 
Demolition/ Gros œuvre/ Charpente-Couverture
 
Lot
2.
 - 
Second œuvre,
 
Lot
3.
 - 
Electricite,
 
Lot
4.
 - 
Plomberie Sanitaire/ Protection Incendie,
 
Lot
5.
 - 
Climatisation / Ventilation,
 
Lot
6.
 - 
Peinture / Etancheite,
 
Lot
7.
 - 
Appareil Elevateur
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous