Centrale des marchés
fourniture et pose de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du projet de tcsp bus de la civis 974 fourniture et pose de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du projet de tcsp bus de la civis à Saint-Pierre lieu : 29 route de l'entre-deux pays : F- ville : Saint-Pierre cod...
C.I.V.I.S 97410Saint-Pierre damp@civis.re 02 62 33 06 36
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et pose de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du projet de tcsp bus de la civis

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1344031

Date de clôture estimée : 27/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/12/14)
14-192857

Fournitures


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
C.I.V.I.S, 29 route de l'entre-deux, à l'attention de Direction achats marchés publics, F-97410 Saint-Pierre. Tél. : (+33) 2 62 49 96 00. E-mail : damp@civis.re. Fax : (+33) 2 62 33 06 36.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://civis.e-marchespublics.com.

Adresse du profil d'acheteur : http://civis.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Civis, 29 route de l'entre-deux, à l'attention de Direction achats marchés publics, F-97410 Saint-Pierre. Tél. : (+33) 2 62 49 96 00. E-mail : damp@civis.re. Fax : (+33) 2 62 33 06 36. URL : http://www.e-marchespublics.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Civis, 29 route de l'entre-deux, à l'attention de Direction achats marchés publics, RE-97410 Saint-Pierre. Tél. : (+33) 2 62 49 96 00. E-mail : damp@civis.re. Fax : (+33) 2 62 33 06 36. URL : http://www.e-marchespublics.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
Environnement.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
fourniture et pose de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du projet de tcsp bus de la civis.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures :
achat

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesterritoire de la civis.
Code NUTS , FR940, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre :
300 000 EUR.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le présent marché (relance du lot n°2) est un marché à bons de commande pour les prestations de fourniture et de pose de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du projet t.c.s.p. Bus de la c.i.vi.s.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
31518000, 50232000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : de fourniture et de pose de signalisation lumineuse de traffic.

Valeur estimée hors TVA : 300 000 EUR.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : - marché(s) complémentaire(s) ;
- avenant(s).
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 48(à compter de la date d'attribution du marché).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le versement de l'avance est conditionné par la production d'une garantie à première demande.
Une attestation de responsabilité inhérente à la réalisation du marché sera exigée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le marché prévoit la possibilité du versement d'une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum du marché concerné divisé par la durée du marché exprimé en mois soit 48, en application des articles 87 et suivants du code des marchés publics.
Paiement sur fonds propres de la civis complété le cas échéant de subventions régionales, feder ..
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Les intérêts moratoires seront appliqués en cas de retard de paiement et ceci en application des dispositions contractuelles.
Les acomptes sont prévus conformément aux dispositions prévues par les articles 91 et suivants du code des marchés publics: le ccap du marché prévoit un échéancier propre à la nature des prestations.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme juridique n'est exigée au stade de la candidature.
Néanmoins, la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire sera exigée en phase d'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur procédera à une mise au point pour acter cette transformation s'il y a lieu.
Nota : les candidats ne pourront pas présenter pour ce marché une offre en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et/ou de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de mandataire d'un ou de plusieurs groupement(s) d'entreprises.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une lettre d'intention de soumissionner ou le formulaire dc1 (ancien formulaire DC 4) daté (e) et signé (e) par la personne habilitée à engager la société;
- en cas de soumission sous forme de groupement, la lettre de candidature ou le formulaire dc1 (ancien formulaire DC 4) devra préciser la composition du groupement et la désignation du mandataire. Le mandataire devra disposer des habilitations nécessaires pour représenter chaque membre du groupement;
- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat,
- copie du jugement si redressement judiciaire ; les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché à savoir sur 4 années ;
-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, déclaration datée et signée par la personne habilitée à engager la société;.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises de création récente doivent justifier de leurs capacités financières, techniques et références professionnelles par tout moyen : la notion sur les trois dernières années s'appréciera selon la date de création, la présentation d'un chiffre d'affaires peut-être remplacée par une déclaration appropriée de banque.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : présentation d'une liste des principaux services ou fournitures effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Les entreprises de création récente doivent justifier de leurs capacités financières, techniques et références professionnelles par tout moyen : la notion sur les trois dernières années s'appréciera selon la date de création, la présentation d'un chiffre d'affaires peut-être remplacée par une déclaration appropriée de banque.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques ou financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d'autres opérateurs économiques (ex : sous-traitant, société mère, filiale ou autres), quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, le candidat doit :
-justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs
-justifier du fait qu'il dispose des capacités de ce ou de ces opérateurs pour l'exécution du marché. Il joindra à son dossier de candidature un engagement écrit de ce ou de ces opérateurs économiques.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 70.
2. valeur technique
Pondération : 30.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2015AME001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
27 février 2015, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Lieu : a la date du lancement de la consultation, les date et heure d'ouverture ne sont pas encore connues.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : oui.
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
seuls les membres de la commission d'ouverture des plis seront conviés à l'ouverture des offres.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : le présent marché peut être subventionné par des fonds européens type feder.
VI.3) Informations complémentaires :
Les entreprises intéressées peuvent télécharger le dossier de consultation relatif à l'opération mentionnée en objet à l'url suivante : http://civis.e-marchespublics.com
L'heure limite fixée est celle de l'île de la réunion (gmt+4).
pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires à l'élaboration de leur offre, les candidats devront faire parvenir leurs demandes par mail sur damp@civis.re , ou par télécopie, ou par écrit à l'adresse mentionnée à l'article 1 du règlement de consultation ; cela 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Les réponses aux questions écrites feront l'objet de réponses écrites adressées à tous les candidats, au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la remise des offres.
Il n'est répondu qu'aux questions écrites. Les questions et leurs réponses seront diffusées à tous les candidats qui auront retiré un dossier.
le critère valeur technique s'articule autour des éléments:
- n°1 dossier c1 : mémoire spécifique décrivant les fournitures proposées au design, la qualité (résistance au vandalisme et intempéries), maintenabilité (10 coefficent 5)
-n°2 dossier c2 : mémoire général sur l'organisation du chantier et à l'organisation des travaux sous circulation, assurer la sécurité de l'ensemble des intervenants ou des tiers impactés par le chantier(10 coefficient 3)
-n°3 dossier c3 : note spécifique concernant la gestion des déchets de production et de chantier (10 coefficient 2).
les offres des candidats devront être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception :
-soit par lette recommandée avec avis de réception postal,
-soit par remise en mains propres,
-soit par voie dématérialisée à partir de http://civis.e-marchespublics.com,
à l'adresse indiquée en préambule du rc (chapitre 1) du règlement de la consultation.
le marché est un marché à bons de commande avec un seuil minimum de 300 000 EUR (H.T.) sur la durée globale du marché à savoir 4 ans et sans seuil maximum.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de saint-denis, 2 ter rue félix guyon, F-97400 Saint-Denis. E-mail : greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr. Tél. : (+33) 2 62 92 43 60. URL : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 2 62 92 43 62

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics de paris, 21 rue miollis, F-75015 Paris. Tél. : (+33) 1 44 42 73 43. Fax : (+33) 1 44 42 73 37
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal administratif de saint-denis, 2 ter rue félix guyon, F-97400 Saint-Denis. E-mail : greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr. Tél. : (+33) 2 62 92 43 60. URL : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 2 62 92 43 62
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 23 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous