Centrale des marchés
TRAVAUX DE REHABILITION DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET HORTICOLE SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (97480) – 4ème procédure : LOT 01 VRD – PAYSAGES - REVETEMENTS DE SURFACE_ RELANCE La présente consultation a pour objet la relance du lot 01 " VRD " de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole et horticole (LEPAH) situé ...
SPLA Maraïna 97434Saint-Paul marches@spl-maraina.com +262 262 91 91 69
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

TRAVAUX DE REHABILITION DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET HORTICOLE SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (97480) – 4ème procédure : LOT 01 VRD – PAYSAGES - REVETEMENTS DE SURFACE_ RELANCE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4849095

Date de clôture estimée : 14/10/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/09/19)
19-98977
JOUE (08/10/19)
470631-2019

Département(s) de publication : 974
Annonce No 19-98977
I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
SPLA Maraïna, Numéro national d'identification : société publique locale, 38 RUE COLBERT, Point(s) de contact : à l'attention de Mme la présidente directrice générale, 97460, Saint-Paul, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 91 91 64, Courriel : marches@spl-maraina.com, Fax : (+26)2 2 62 91 91 69, Code NUTS : FRY4
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://spl-maraina.com
Adresse du profil acheteur : https://spl-maraina.achatpublic.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://spl-maraina.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://spl-maraina.achatpublic.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : société publique locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : TRAVAUX DE REHABILITION DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET HORTICOLE SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (97480) – 4e procédure : LOT 01 VRD – PAYSAGES - REVETEMENTS DE SURFACE_ RELANCE
Numéro de référence :
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte : La présente consultation a pour objet la relance du lot 01 " VRD " de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole et horticole (LEPAH) situé sur la commune de Saint-Joseph (97480). Par rapport à la consultation initiale, la dénomination du lot a cependant été modifiée. Le lot 1 comprend désormais la réalisation des travaux de VRD (hors zone internat)/paysage/ revêtements de surface.
II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA :  euros
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : La présente consultation a pour objet la relance du lot 01 " VRD " de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole et horticole (LEPAH) situé sur la commune de Saint-Joseph (97480). Par rapport à la consultation initiale, la dénomination du lot a cependant été modifiée. Le lot 1 comprend désormais la réalisation des travaux de VRD (hors zone internat)/paysage/ revêtements de surface.
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA :  euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la commande publique.
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui
Identification du projet : Réhabilitation du lycée Agricole
II.2.14)Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Le candidat devra fournir:1.Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 dument complétée.2. La déclaration du candidat ou formulaire DC2 dument complétée.IMPORTANT: les formulaires DC1 et DC2 à compléter sont ceux joints au dossier de consultation.Ils ont été mis à jour suite à l'entrée en vigueur au 1er avril 2019 du Code de la commande publique.3.La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché.4. Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du CCP et est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire DC1.
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Le candidat devra fournir:5.Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global ET le chiffre d'affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles.Les candidat sont informés que le marché ne requiert pas un chiffre d'affaire annuel global minimum.Conformément à l’article 2 II de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme approprié par le Pouvoir Adjudicateur.6.Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels (responsabilité civile).Les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un niveau minimum approprié d’assurance des risques professionnels (responsabilité civile).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Le candidat devra fournir: 7.Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années ET les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date, le lieu d’exécution et le destinataire public ou privé. 8. Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.9.Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ET l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.Formulaire type pour le document unique de marché européen (DUME) :L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l’article R.2143-3 du CCP. Le soumissionnaire devra cependant indiquer à minima dans le DUME les éléments des points 5 à 9 mentionnés ci-dessus. Conformément aux articles R.2143-13 et R.2143-14, les candidats sont informés qu’ils sont dispensés de produire les documents ou renseignements sur la candidature (par exemple sur le chiffre d’affaires, sur les références professionnelles, les effectifs, moyens matériels...) à condition : - Soit que la SPL MARAINA puisse obtenir directement ces documents ou renseignements par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Les candidats doivent alors faire figurer dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et l'accès à ceux-ci doit être gratuit. - Ou Soit que les documents et renseignements aient déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et demeurent valables. Les candidats doivent alors vérifier que ces documents ou renseignements fournis antérieurement sont encore valables, préciser de quelle consultation il s’agit et confirmer leur validité.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
14 octobre 2019 - 16:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 15 octobre 2019 - 09:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La SPL Maraina agit au nom et pour le compte de la Région Réunion. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Sauf renonciation expresse du Titulaire exprimée dans l'acte d'engagement, une avance lui sera accordée.le montant de l'avance, les dates et les conditions de versement et de remboursement de l'avance précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap).Une retenue de garantie est prévue.le pourcentage, la date et les conditions d'application de celle-ci sont également précisées dans le Ccap.Le marché est financé à 100% par la Région Réunion.Il est susceptible d'être financé par l'europe.le taux de participation de l'europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.conformément à l'article R.2192-10 du Code de la commande publique (Ccp), le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Il sera fait application des articles R.2192-10 à R.2192-36 du Ccp. Le marché est traité à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché, quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire TTC figurant à l'acte d'engagement. Les prix du marché sont à prix définitifs révisables.les modalités d'évolution sont précisées dans le Ccap.Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.la durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.la durée indiquée à la section II point 2.7 du présent avis est donnée à titre indicatif. La durée en mois du marché s'entend période de préparation, délai d'exécution de travaux et durée de garantie de parfait achèvement de 12 mois.la période de préparation est d’une durée d’un (1) mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d’exécution des travaux est de six (6) mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d’approvisionnement est comprise dans ce délai d’exécution.le délai d’exécution des travaux s’entend y compris congés légaux des entreprises du BTP et intempéries. Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina-achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail ou version papier.conditions de remise des offres: exclusivement par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com).la remise de l'offre par voie dématérialisée via le profil acheteur achat public est obligatoire. En cas de non-respect de cette exigence, l'offre reçue ne sera pas retenue. Aucune possibilité de rattrapage ne sera offerte aux candidats. Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure fixées ne seront pas retenus.visites: une visite sera organisée sur par la SPL Maraina: les 18.09.19 et 25.09.19 de 13h30 à 15h sur site. Il ne s’agit pas d’une visite obligatoire mais il est fortement conseillé d’y assister.le détail concernant cette visite est indiqué au règlement de la consultation
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 27 rue Félix-Guyon — CS 61107 — BP 2024, 97488, Saint-Denis, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, Fax : (+26)2 2 62 92 43 62, Adresse internet : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef, 27 rue Félix-Guyon — CS 61107 — BP 2024, 97488, Saint-Denis, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, Fax : (+26)2 2 62 92 43 62, Adresse internet : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
6 septembre 2019
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous