Centrale des marchés
974 travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front de mer à Saint-Paul 974 travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front de mer à Saint-Paul marchés de travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front ...
SEDRE 97464Saint-Denis Cedex 0262215570
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

974 travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front de mer à Saint-Paul

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 427744

Date de clôture estimée : 11/02/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/12/12)
12-229137

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEDRE.
Correspondant : M. le directeur général de la SEDRE, 53 rue de Paris - B.P. 172 97464 Saint-Denis Cedex tél. : 02-62-94-76-00 télécopieur : 02-62-21-55-70.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Société anonyme d'économie mixte d'aménagement et de construction de bâtiments publics et logements.

Objet du marché : marchés de travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front de mer de Saint-Paul.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : front de mer, 97460 Saint-Paul.

Code NUTS : FR940.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marchés de travaux nécessaires à l'aménagement d'aires de détente et de loisir sur le front de mer de Saint-Paul. Le présent marché est décomposé en 5 lots définis ci-après. Pas d'options
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot n°1 : VRD - stabilisation des talus
Lot n°2 : Espaces verts - plantations - mobiliers urbains - mosaique
Lot n°3 : Eclairage public - basse Tension
Lot n°4 : Equipements bois
Lot n°5 : Jeux d'eau.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 32 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er mars 2013.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement sera effectué par la SEDRE sur le bilan de la concession d'aménagement du PRU de Saint-Paul.
Le paiement se fera par virement bancaire dans un délai de 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées conjointes, le mandataire étant solidaire des autres membres du groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : 1. Garantie financière et économique (appréciée selon le chiffre d'affaire des trois dernières années)
2. Capacité professionnelle et technique (moyens humains et matériels dont dispose le candidat)
3. Références professionnelles sur des prestations de même nature (référence des trois dernières années).



Situation juridique - références requises :
- formulaire Dc1 (signature obligatoire). Dans le cadre d'un groupement, le formulaire sera daté et signé par tous les membres du groupement (voir rubrique H du formulaire) ;
- document relatif à la personne habilitée à engager la société (K-BIS, délégation de pouvoir ..) ;
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.



Capacité économique et financière - références requises :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices (rubrique D1 du formulaire Dc2 à renseigner) ;
- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des principaux travaux réalisés au cours des trois dernières années avec des prestataires publics ou privés (le maître de l'ouvrage public, le coût des travaux, l'année de l'exécution) dans le domaine du lot concerné, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- indications des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite de travaux de même nature que celle du marché ;
- déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour l'exécution du marché.
Le candidat devra utiliser le formulaires Dc1 et Dc2 disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 55 % ;
- prix : 45 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 février 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : procédure non formalisée (dite adaptée) passée en application de l'article 10 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005 pris en application de l'ordonnancement n°2005-649 du 06.06.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La procédure n'est pas dématérialisée. Les heures limites d'obtention et remise des offres correspondent à l'heure locale Réunion.
Le présent avis est également consultable sur le site internet de la SEDRE à l'adresse suivante :
"http://www.sedre.fr/" sous la rubrique "appels d'offres".

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les dossiers de consultation sont à retirer à la SEDRE, agence de Saint-Paul : 179 rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul - tél : 0262 22 42 22 - télécopieur : 0262 22 42 20 - horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h. Fermeture : du 20 au 25 décembre 2012 et le 31 décembre 2012.

Date limite d'obtention : 11 février 2013, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront envoyées en RAR ou remisent contre récépissé à la SEDRE, agence de Saint-Paul : 179 rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul - tél : 0262 22 42 22 - télécopieur : 0262 22 42 20 - horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 décembre 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance 5 avenue André Malraux Champ Fleuri 97494 Sainte Clotilde tél. : 02-62-40-23-45 télécopieur : 02-62-21-10-19.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal de Grande Instance 5 avenue André Malraux Champ Fleuri 97494 Sainte Clotilde tél. : 02-62-40-23-45 télécopieur : 02-62-21-10-19.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 vrd - stabilisation des talus.

- installation du chantier et pose de panneaux, démolitions préalables, mise en oeuvre de réseaux (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, télécom et tranchées de l'éclairage public), création de trottoirs, de traversées piétonnes et de sas d'entrées, réalisation de gradins au boulodrome ;
- réalisation de terrassement en remblai permettant un reprofilage du talus. Les lianes et couvre sol sont prises en charge par le lot n°2 Espaces Verts et Plantations.

Durée : 20 mois à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 2 espaces Verts - plantations - mobiliers urbains - mosaiques.

- décaissement pour fosses, mise en oeuvre de terre végétale, d'épandages, etc , pose d'arbres et d'arbustes, reprise d'engazonnement, plantation de lianes et de couvre sol en talus ;
- création de panneaux et de dalles mosaique en entrées de site ;
- création de mobiliers urbains.

Durée : 32 mois à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 3 eclairage public - basse tension.
Dépose des mâts existants, mise en oeuvre des nouveaux matériels comprenant les candélabres neufs, alimentation des deux restaurants en basse tension.

Durée : 20 mois à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 4 equipements bois.
Création d'un cheminement piéton principal en caillebotis bois monté sur plots, d'un escalier permettant l'accès à la plage et d'assises venant revêtir les gradins du boulodrome.

Durée : 20 mois à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 5 jeux d'eau.
Création d'une aire de jeux d'eau d'une superficie d'environ 910 mètres carrés, fonctionnant en circuit fermé et composée de différents jets d'eau et d'un tobbogan. Comprend la mise en oeuvre du revêtement de sol, le raccordement réseaux, les illuminations ainsi que les matériels spécifiques (alimentation, bâche de récupération des eaux, traitement etc).

Durée : 20 mois à compter de la date de notification du marché..

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00