Centrale des marchés
Marché de travaux d'aménagement d'espaces publics du secteur 4a de la Zac de de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine Marché de travaux d'aménagement d'espaces publics du secteur 4a de la Zac de de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine ville : Bobigny cedex designation : SEQUANO Aménagement correspo...
SEQUANO Aménagement 93022Bobigny cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux d'aménagement d'espaces publics du secteur 4a de la Zac de de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine

Marché public ou privé
Référence du marché : 6129566

Date de clôture estimée : 12/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/06/21)
21-77473
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 93
Annonce No 21-77473
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEQUANO Aménagement.
 Correspondant : M. Tricot Cyrille, immeuble Carré Plaza 15-17 promenade Jean-Rostand Cs70045 93022 Bobigny Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement, Construction et Conseil.

Objet du marché : marché de travaux d'aménagement d'espaces publics du secteur 4a de la Zac de de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-Sur-Seine.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112500.
Lieu d'exécution : zac de l'écoquartier des Docks, 93400 Saint-Ouen.
Code NUTS : -FR106.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux d'aménagement d'espaces publics du secteur 4a de la Zac de de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-Sur-Seine.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 34 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
se référer au Règlement de Consultation pour la constitution du dossier administratif.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 40 %;
     - valeur technique : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1060/sp.

Renseignements complémentaires : le Dossier Consultation Entreprise est en téléchargement gratuitement sur le profil acheteur Achatpublic.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Byw4oWSirS.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Byw4oWSirS.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Byw4oWSirS.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - lot 1 : Terrassements / Voirie / Assainissement / Réseaux Divers / Mobilier Urbain.
Les travaux spécifiques du lot 1 comprennent notamment :
- les études d'exécution, dont la synthèse technique en coordination avec les concessionnaires. Les démarches à effectuer auprès de la SNCF, rédaction de la notice ferroviaire de sécurité,
- la réalisation des installations de chantier pour l'ensemble des lots
- les travaux préparatoires de libération d'emprise,
- les terrassements généraux en déblais et remblais nécessaires à l'établissement des plateformes générales sous voirie et fondations diverses, la réalisation des essais de portance, y compris évacuation
- les terrassements généraux en déblais des plates-formes générales sous espaces verts,
- les terrassements complémentaires pour la réalisation des fosses d'arbres,
- les terrassements en remblais allégés (blocs de polystyrène),
- les terrassements en tranchées pour les réseaux divers (eu, ep, télécommunications, aep, bt, éclairage, SLT et vidéosurveillance)
- les terrassements en tranchées et remblaiement pour les réseaux d'électricité Haute Tension mis en œuvre par le concessionnaire
- la réalisation d'un système aérien d'assainissement des eaux pluviales par le biais de noues,
- la réalisation d'un réseau d'eaux usées,
- la réalisation du réseau AEP et de défense incendie,
- le génie civil pour les réseaux de télécommunication, d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore (terrassements, fourreaux, chambres, grillage avertisseur,),
- les terrassements et remblaiement pour le réseau Grdf
- la réalisation de chaussées, stationnements, trottoirs et accès divers, y compris assises de chaussée, revêtements, bordures, essais, etc.,
- la fourniture et mise en œuvre de mobilier urbain courant et des mobiliers spécifiques,
- la fourniture et la pose du génie civil des conteneurs dans les fouilles prévues à cet effet et des équipements,
- la réalisation des massifs éclairage, SLT, vidéosurveillance,
- la création du réseau d'arrosage primaire
C.P.V. - Objet principal : 45454000.
Mots descripteurs : Terrasse

Lot(s) 2. - lot 2 : Eclairage public / Vidéo-Surveillance/ Signalisation lumineuse tricolore/ Réseaux MT-BT.
Les travaux spécifiques du lot 2 comprennent notamment :
- la fourniture et mise en place de candélabres y compris massif
- le câblage des réseaux enterrés (génie civil réalisé préalablement par le lot no1),
- la mise en place de supports de caméra de vidéo protection y c. Coffret de comptage et de protection électrique, Le raccordement sur existants
- aux carrefours à feux, le titulaire du LOT 2 est chargé :
O De la constitution de dossiers d'études de carrefour,
o De la distribution de l'énergie du contrôleur aux équipements (feux),
o De la fourniture et le tirage des câbles nécessaires à l'alimentation des feux,
o De la fourniture et l'installation des supports, feux de trafics, répétiteurs, boucles et détecteurs trafic de micro-régulation et de macro-régulation,
o De la fourniture de systèmes sonores d'aide à la traversée pour personnes mal voyantes,
O Des raccordements du contrôleur y compris les essais, la mise en œuvre et la mise au point des diagrammes de feux,
o De l'obtention du CONSUEL si la nature des travaux réalisés sur le carrefour le nécessite
o De l'obtention d'un rapport complet de contrôle électrique, réalisé par un organisme agréé, stipulant que l'installation est conforme aux normes et règlements en vigueur, préalablement à la mise en service. Ce rapport de contrôle sera à renouveler après chaque modification ou complément apporté à l'installation après la mise en service.
o De la mise en service définitive
- d'un départ énergie pour chaque équipement (plus support pour fixer les équipements dans l'armoire) ;
- des équipements actifs vidéo et réseau nécessaires aux équipements du carrefour à feux ;
- d'une arrivée de câbles énergie ;
- des départs de câbles énergie ;
- des câbles de transmission (data, vidéo).
- l'implantation des équipements ;
- le raccordement en énergie et en transmission des équipements ;
- la mise en service de la caméra.
- le déroulage des câbles BT pour le réseau ENEDIS
C.P.V. - Objet principal : 45316100.
Mots descripteurs : Terrasse

Lot(s) 3. - lot 3 : Espaces verts.
Le présent Acte d'engagement correspond au lot no3 et concerne les prestations d'espaces verts.
les travaux à mettre en œuvre peuvent être résumés par la liste suivante :
- la fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée et de mélange terre pierres
- le décompactage des fonds de formes avant remblai et les travaux aratoires du sol y compris cunettes
- la fourniture et plantation de végétaux, arbres en tige et en cépées
- la réalisation de tuteurages quadripode et ancrages de mottes d'arbres
- la mise en place de ganivelles,
- la réalisation du réseau d'arrosage secondaire
- les travaux de parachèvement et d'entretien de confortement des plantations sur une période de deux ans
- fourniture et pose de mobilier favorisant la biodiversité
cette liste n'est pas exhaustive. Les prestations du lot no3 sont définies et précisées dans le CCTP lot no3 espaces verts
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Terrasse
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous