Centrale des marchés
Marché de travaux de désamiantage et démolition de deux bâtiments sur le secteur 1 de la ZAC des Docks à Saint-Ouen Marché de travaux de désamiantage et démolition de deux bâtiments sur le secteur 1 de la ZAC des Docks à Saint-Ouen adresse : Immeuble Carré Plaza 15-17 promenade Jean-Rostand - bp 95 cp : 930...
SEQUANO Aménagement 93022Bobigny d.ouchen@sequano.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de désamiantage et démolition de deux bâtiments sur le secteur 1 de la ZAC des Docks à Saint-Ouen

Marché public ou privé
Référence du marché : 2735692

Date de clôture estimée : 03/05/17
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (04/04/17)
BOAMP (31/03/17)
17-45630
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 93
Annonce No 17-45630
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEQUANO Aménagement.
 Correspondant : Mme OUCHEN Dailar, Responsable Opération, immeuble Carré Plaza 15-17 promenade Jean-Rostand - B.P. 95 93022 Bobigny Cedex, courriel : d.ouchen@sequano.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://sequano.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Objet du marché : marché de travaux de désamiantage et démolition de deux bâtiments sur le secteur 1 de la ZAC des Docks à Saint-Ouen.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45262660.
Lieu d'exécution : saint-Ouen, 93400 Saint-Ouen.
Code NUTS : |FR106|.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux de désamiantage et démolition de deux bâtiments sur le secteur 1 de la ZAC des Docks à Saint-Ouen.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2017.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mai 2017, à 17 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1060.

Renseignements complémentaires : le marché est divisé en 2 phases définies comme suit :
Phase no 1 : Désamiantage /Curage
Phase no 2 : Démolition.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise des plis uniquement sur support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Séquano Aménagement.
 Correspondant : Mme OUCHEN Dailar,  immeuble Carré Plaza 15-17 promenade Jean-Rostand B.P. 95,  93022 Bobigny Cedex.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://sequano.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_fWS3Pe5L9C.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous