Centrale des marchés
93 travaux de reprise pour la construction de 4 logements à Saint Ouen 93 travaux de reprise pour la construction de 4 logements à Saint Ouen marché de travaux de reprise pour la construction de 4 logements au 22 rue des chantiers à Saint Ouen (93 400). lieu : 22 ru...
SEMISO 93406Saint-Ouen christelle.borcier@semiso.fr 0140115510
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

93 travaux de reprise pour la construction de 4 logements à Saint Ouen

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 743632

Date de clôture estimée : 26/08/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/06/13)
13-114797

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMISO.
Correspondant : Mlle BORCIER Christelle, responsable administrative, service achat 32 rue Anselme 93406 Saint-Ouen Cedex tél. : 01-40-11-20-20 télécopieur : 01-40-11-55-10 courriel : christelle.borcier@semiso.fr adresse internet : http://www.semiso.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux de reprise pour la construction de 4 logements au 22 rue des chantiers à Saint Ouen (93 400).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211340.

Lieu d'exécution : 22 rue des chantiers à Saint Ouen, 93400 Saint-Ouen.

Code NUTS : øFR106ø.

Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet de confier au titulaire, les travaux de construction de 4 logements au 22 rue des Chantiers.
Le marché est unique, il sera confié à une entreprise générale
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux sont décrits au CCTP qui pour la commodité des descriptions, distingue 10 lots techniques :
- n° 01 Terrassements - fondations - génie civil - maçonneries - espaces verts
- n° 02 Charpente bois-couverturebardage-etanchéité
- n° 03 Menuiseries extérieures fermetures
- n° 04 Cloisons de distribution faux plafond isolation
- n° 05 Menuiseries intérieures bois
- n° 06 Serrurerie - métallerie
- n° 07 Revêtements de sols et murs
- n° 08 Peinture
- n° 09 Plomberie - sanitaires
- n° 10 Electricité Chauffage individuel electrique- ventilation.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : aucune option n'est prévue au présent marché.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2013.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 45 jours fin de mois d'émission de la facture. Paiement direct des sous-traitants.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise générale ou groupement d'entreprises spécialisées conjointes avec mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon les critères suivants :
- coût des prestations : 40 %
- qualité technique de l'offre au regard du mémoire technique : 60 %.



Situation juridique - références requises : formulaires Dc1 et Dc2 ou équivalents
déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de soumissionner (art.8 de l'ordonnance du 06/06/2005).
Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat
extrait kbis datant de moins de 6 mois
attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.
DC 4 ou équivalent
DC 6 ou équivalent
DC 7 ou équivalent.



Capacité économique et financière - références requises : DC 5 ou équivalent
déclaration concernant le chiffre d'affaire réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir des certificats de qualification professionnelle de type Qualibat, qualifelec ou FNTP ou tout autre certificat de compétence équivalent et prouver par tout moyen ses qualifications professionnelles
une déclaration concernant les moyens matériels et humain (notamment le personnel d'encadrement) pour chacune des trois dernières années
présentation d'une liste de travaux équivalents au présent marché réalisés ces trois dernières années avec l'indication du maître d'ouvrage, le montant des travaux et si possible des photos des réalisations.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 août 2013, à 16 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : TVX 22 CHANTIERS.

Renseignements complémentaires : la présente consultation est passée selon la procédure de l'article 10 du décret n°2005-1742 du 30/12/2005 pris en application de l'ordonnance n°2005-649 du 06/06/2005: procédure adaptée de type ouverte avec possibilité d'engager des négociations.
Les horaires d'ouverture de la SEMISO sont les suivants: du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Fermeture les week-ends et jours fériés.
Une visite de site est obligatoire. Les candidats devront prendre rdv auprès de Mme LAFAGE : imane.lafage@semiso.fr
Tel : 01 40 11 11 78.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les modalités d'envoi des dossiers sont précisées à l'article 6 du règlement de la consultation.
Les plis sont envoyés par courrier RAR ou déposés contre récépissé dans une enveloppe cachetée portant le nom du marché ainsi que la mention "ne pas ouvrir avant séance d'ouverture des plis". Ce pli contient une enveloppe intérieure "candidature" et une enveloppe intérieure "offre" cachetées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEMISO - Service Achats.
Correspondant : Mlle Christelle BORCIER, 32 rue anselme, 93400 Saint-Ouen, tél. : 01-40-11-20-20, télécopieur : 01-40-11-55-10, courriel : christelle.borcier@semiso.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SEMISO.
Correspondant : Mme fabienne saint-cric, 32 rue anselme, 93400 Saint-Ouen, tél. : 01-40-11-56-58, courriel : fabienne.saint-cric@semiso.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SEMISO.
Correspondant : Mme fabienne saint-cric, 32 rue anselme, 93400 Saint-Ouen, tél. : 01-40-11-56-58, courriel : fabienne.saint-cric@semiso.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SEMISO.
Correspondant : Mlle Christelle BORCIER, 32 rue Anselme, 93406 Saint-Ouen Cedex, tél. : 01-40-11-20-20, télécopieur : 01-40-11-55-10, courriel : christelle.borcier@semiso.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_6_nRCDbgDg.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de Garnde Instance de Bobigny 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 Bobigny Cedex tél. : 01-48-95-13-93.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00