Centrale des marchés
93 marché de travaux pour le réaménagement des espaces extérieurs de la résidence micheletà Saint Ouen Cedex 93 marché de travaux pour le réaménagement des espaces extérieurs de la résidence micheletà Saint Ouen Cedex marché de travaux pour le réaménagement des espaces extérieurs de la résidence Michelet ...
SEMISO 93406Saint-Ouen christelle.borcier@semiso.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

93 marché de travaux pour le réaménagement des espaces extérieurs de la résidence micheletà Saint Ouen Cedex

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 551217

Date de clôture estimée : 29/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/13)
13-61213

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEMISO.
Correspondant : BORCIER Christelle, Responsable administrative, service achat 32 rue Anselme 93406 Saint-Ouen Cedex tél. : 01-40-11-20-20 courriel : christelle.borcier@semiso.fr adresse internet : http://www.semiso.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux pour le réaménagement des espaces extérieurs de la résidence Michelet à Sait Ouen.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR106ø.

Caractéristiques principales :
le marché a pour objet de réaménager une partie des espaces extérieurs de la résidence MICHELET qui compte 3 immeubles sur un parking à 2 niveaux.
La résidence compte une entrée principale pour piétons située avenue Michelet et une autre entrée sur l'avenue Frayce. Il y a une rampe parking donnant sur l'avenue Frayce et double rampe sur l'impasse Aubert.
Les cheminements en asphalte pour véhicules pompiers et camions bennes ainsi que ceux pour piétons seront refaits. L'asphalte au dessus du parking aura un aspect grenaillé ou coloré selon qu'il s'agisse d'un passage pour piéton ou véhicule. Il assurera l'étanchéité au dessus du parking. Les joints de dilatations seront refaits.
L'accès au bâtiment A sera repris et une rampe pour les personnes à mobilité réduite sera créée.
Une grille empêchant les intrusions par l'impasse Aubert sera installée.
Des arbres de la résidence devront être arrachés.
En surface, un parking pour scooter ainsi que des attaches pour vélos seront créés.
Des ventilations parkings et des murets seront repris et un mobilier composé de bancs et poubelles sera installé.
L'éclairage des extérieurs de la résidence sera refait depuis l'arrivée électrique.
Des plantations d'arbres, bambous et autres plantes seront assurées
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot n°1 Viabilité et Etanchéité :
OPTION 1 : devant batiment C
- 2.01 Abattage d'arbre
option 2 : cour arrière
- 3.01 Nettoyage et peinture des maçonneries des ventilations du parking
- 3.02 Remise en état de maçonnerie des ventilations du parking
option 3 : devant batiment C
- 3.05 Protection des grille de ventilations du parking
option 4 : cour arrière
- 8.01 Etanchéité de la dalle :
- 8.01.2 Réfection des entrées d'eaux pluviales
option 5 : cour arrière
- 8.01.4 Joints de dilatation étanches pour véhicules légers
option 6 : devant Batiment A-B-C
- 8.04.2 Marquage résine oiseaux
option 7 : devant entrée résidence
- 9.02.2 panneau entrée
option 8 : devant Batiment A-C
- 9.02.3 Signalétique pour appuis vélos sur terre plein
- 9.02.4 Signalétique pour appuis vélos sur dalle
option 9 : devant Batiment A-C
- 9.02.5 Plus value pour signalétique sur Attache scooter arcadie
lot n°3 Espaces verts:
option 10 : devant batiment C
3 Fourniture de végétaux :
3.08 Plantes grimpantes :
- 3.08.3 Parthenocissus henryana (option) - c (Ph)
4 plantation et garantie :
4.01 Plantation des végétaux :
- 4.01.8 Plantes grimpantes
- 4.02 Garantie de reprise
5 Ancrages / tuteurages et protections :
- 5.03 Fourniture et pose de protection des collets
6 Amendement et Fertilisant :
- 6.01 Amendement organique type Fumorga
- 6.02 Engrais à libération lente type Agroblen
- 6.03 Activateur de sol type Activie.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliqué sur chaque acompte.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 45 jours fin de mois d'émission de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprises spécialisées ou groupement d'entreprises spécialisées avec mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : formulaires Dc1 et Dc2 ou équivalents
déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner prévue à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005.
Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat
extrait kbis datant de moins de 6 mois
attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global de réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Dans la mesure du possible, le candidat devra indiquer l'estimation de son chiffre d'affaire pour 2012.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les moyens humains (dont le personnel d'encadrement) et matériel de l'entreprise pour chacune de ces trois dernières années.
Présentation d'une liste de travaux équivalents au présent marché réalisés ces trois dernières années avec l'indication du maître d'ouvrage, le montant des travaux et, si possible, des photos des réalisations.
Le candidat devra fournir des certificats de qualification professionnelle suivants ou tout document justifiant d'une qualification équivalente :.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot n°1 : Viabilité et Etanchéité :
Qualibat 1341 - 2111 - 3233
lot n° 2 : Eclairage : Qualifelec Tn3
Lot n°3 : Espaces Verts : Qualipaysage : P100.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 avril 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Espaces extérieurs Michelet.

Renseignements complémentaires : la présente consultation est passée selon la procédure de l'article 10 du décret n° 2005-1742 du 30/12/05 pris en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 06/06/05 : procédure de type ouverte avec possibilité d'engager des négociations avec un ou plusieurs candidats.
horaires d'ouverture des bureaux de la SEMISO: du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Fermeture les week-ends et jours fériés.
le dossier de consultation est librement téléchargeable sur le site www.semiso.com rubrique "appels d'offres".
Conditions de remise des offres ou des candidatures : conformément à l'article 6 du règlement de la consultation, les offres doivent être remise contre récepissé à l'accueil des bureaux de la SEMISO ou par courrier recommandé avec accusé réception sous plus cacheté portant le nom du marché et la mention "Ne pas ouvrir avant séance d'ouverture des plis". Ce pli contiendra un sous-dossier "candidature" et un sous-dossier "offre".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEMISO, service achats.
Correspondant : Borcier Christelle, 32 rue Anselme, 93400 Saint-Ouen.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Marthoud Cyril, 32 rue Anselme, 93400 Saint-Ouen, courriel : cyril.marthoud@semiso.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_Pr99bIrPwm.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de grande instance de Bobigny 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny tél. : 01-48-95-13-93.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 viabilité et étanchéité.
Viabilité et étanchéité.

Durée : 84 jours à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 2 eclairage.
Eclairage.

Durée : 84 jours à compter de la date de notification du marché..
Lot(s) 3 espaces verts.
Espaces verts.

Durée : 84 jours à compter de la date de notification du marché..

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00