Centrale des marchés
RESTAURATION DES FACADES DE LA MAISONDES ASSOCIATIONS RESTAURATION DES FACADES DE LA MAISONDES ASSOCIATIONS cp : 78860 correspondant : STUDNIA Gilles, Monsieur le Maire mel : marches.publics@mairiesnlb.fr designation : COMMUNE DE SAINT NOM LA...
COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 78860Saint-Nom-la-Bretèche marches.publics@mairiesnlb.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

RESTAURATION DES FACADES DE LA MAISONDES ASSOCIATIONS

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3875840

Date de clôture estimée : 14/09/18
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (08/08/18)
BOAMP (02/08/18)
18-111175
Avis de marché

Département(s) de publication : 78
Annonce No 18-111175
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE.
 Correspondant :  STUDNIA Gilles, M. le maire, 32, rue de la Fontaine des Vaux 78860 Saint-Nom-la-Bretèchetél. : 01-30-80-07-00courriel : marches.publics@mairiesnlb.fr adresse internet : http://www.saint-nom-la-breteche.org/.

Objet du marché : restauration des facades de la maison
des associations
.
Lieu de livraison : 9 route de Saint-Germain à Saint-Nom-La-Bretèche, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche.

Caractéristiques principales : 
restauration des façades de la Maison des Associations (Etablissement Recevant du Public de catégorie 5), située 9 route de Saint-Germain à Saint-Nom-La-Bretèche
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 2.2 etat des Lieux
Une visite du site est fortement recommandée.
les dates de visites suivantes sont proposées :
- mercredi 22 août 2018 à 10 heures
- jeudi 30 août 2018 à 14 heures
le candidat devra impérativement prendre rdv au préalable en s'adressant auprès de la Direction des Services Techniques (Contact à l'article 6).
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie égale à 5% du montant du marché est appliquée. La garantie sera restituée à l'expiration du délai de garantie mentionné à l'article 15 du présent C.C.A.P. Si l'entrepreneur du marché a rempli à cette date, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, toutes ses obligations contractuelles. En cas de réception partielle, le point de départ de la garantie de parfait achèvement sera la date portée au constat d'achèvement des travaux concernés.
la retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, sur sa demande et sauf opposition de la personne publique, par une caution personnelle et solidaire.
cette garantie ou caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date de présentation de la demande de paiement du premier acompte.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé sur le budget de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche (ressources publiques propres à la collectivité).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 40 %;
     - valeur technique de l'offre : 35 %;
     - délai d'exécution : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 septembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : Voir article 4.2 du règlement de consultation
code NUTS : Fr103
Lot 1 - maçonnerie (avec une option)
lot 2 - ravalement / Peinture
Modalités d'ouverture des offres :
Date:Lieu : mairie de saint-nom la Breteche
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 télécopieur : 0139205487mel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 août 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Saint-Nom la Bretèche : M. FALL.
 32, rue de la Fontaine des Vaux,  78860 Saint-Nom-la-Bretèche, tél. : 01-30-80-07-00, courriel : marches.publics@mairiesnlb.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Saint-Nom la Bretèche : M. FALL.
 32, rue de la Fontaine des Vaux,  78860 Saint-Nom-la-Bretèche, tél. : 01-30-80-07-00, courriel : finances@mairiesnlb.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Saint-Nom la Bretèche : M. TROTET.
 32, rue de la Fontaine des Vaux,  78860 Saint-Nom-la-Bretèche, tél. : 01-30-80-07-00, courriel : responsablectm@mairiesnlb.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Saint-Nom la Bretèche : M. FALL.
 32, rue de la Fontaine des Vaux,  78860 Saint-Nom-la-Bretèche, tél. : 01-30-80-07-00,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Saint-Nom la Bretèche : M. TROTET.
 32, rue de la Fontaine des Vaux,  78860 Saint-Nom-la-Bretèche, tél. : 01-30-80-07-00, courriel : finances@mairiesnlb.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Maçonnerie (avec une option)
Mots descripteurs : Décoration (travaux), Peinture (travaux)

Lot(s) 2. -
Ravalement / Peinture
Mots descripteurs : Décoration (travaux), Peinture (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous