Centrale des marchés
55 marché de travaux pour la construction d'un foyer d'accueil spécialisé à Saint-Mihiel 55 marché de travaux pour la construction d'un foyer d'accueil spécialisé à Saint-Mihiel csa - marché de travaux pour la construction d'un foyer d'accueil spécialisé à saint-mihiel (55). code_post...
Denis richard 55003Bar-le-Duc semma@semma.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

55 marché de travaux pour la construction d'un foyer d'accueil spécialisé à Saint-Mihiel

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851592

Date de clôture estimée : 29/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-182019

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CAPs.
Correspondant : M. le directeur, centre social d'argonne (csa)
route de lochères - B.P. n°6 55120 Les Islettes courriel : c.attenont@csargonne.fr adresse internet : http://caps.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://caps.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement médico-social.

Objet du marché : csa - marché de travaux pour la construction d'un foyer d'accueil spécialisé à saint-mihiel (55).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45215210.

Lieu d'exécution : allée des prunus (ancienne école), 55300 Saint-Mihiel.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de construction d'un foyer d'accueil spécialisé à saint-mihiel (55)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux envisagés portent sur la construction d'un foyer d'accueil spécialisé sur la commune de saint-mihiel (55).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sans objet.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : sans objet.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : se référer au dce.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : se référer au règlement de la consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se référer au règlement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 60 % ;
- prix de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11102013.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Se référer au règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : se référer au règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Sem meuse amenagement.
Correspondant : Denis richard, 3 impasse varinot - bp50127, 55003 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-46-45-80, courriel : semma@semma.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nancy 5 place de la carrière - c.o. n° 20038 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr télécopieur : 03-83-17-43-50.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de nancy 5 place de la carrière - c.o. n° 20038 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 télécopieur : 03-83-17-43-50.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 vrd - espaces verts - cloture.
Travaux de préparation initiale du terrain,de terrassements généraux, de voirie et d'aménagement de surface, de réseaux d'assainissement/eau potable/électriques
le lot comprend 3 prescriptions supplémentaires éventuelles (n°1 : remplacement des dalles de gravillons lavés par du bois composite sur les terrasses et remplacement du revêtement enrobé du parking par un revêtement stabilisé - n°2 : aménagement d'un bassin - n°3 : aménagement des espaces verts).

C.P.V. - Objet principal : 45111291.
Lot(s) 2 terrassement - gros oeuvre.
Travaux en béton armé.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 3 charpente métallique.
Travaux de charpente métallique.

C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Lot(s) 4 etanchéité - couverture - zinguerie - bardage zinc.
Travaux de couverture / étanchéité
Ce lot comporte 3 PSE (n°1 : Terrasses végétalisées sur bâtiment Administration - n°2 : Couverture et bardage en membrane PVC en remplacement du zinc - n°3 : Etanchéité de la galerie extérieure).

C.P.V. - Objet principal : 45261200.
Lot(s) 5 isolation thermique par l'extérieur - bardage bois.
Bardage bois.

C.P.V. - Objet principal : 45262650
Objets supplémentaires : 45321000.
Lot(s) 6 menuiseries extérieures pvc.
Châssis / Portes-Fenêtres / Volets roulants.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 7 métallerie.
Portes / Blocs-Portes / Garde-Corps / Mains courantes
ce lot comporte 2 PSE (n°1 : Contrôle d'accès électronique - n°2 : Rail lève-personne).

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 8 cloisons - faux-plafonds - isolation.
Travaux de cloisonnement, de doublage et d'isolation.

C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Lot(s) 9 menuiserie intéireure bois.
Fourniture et pose de portes intérieures / Blocs-Portes / Placards / Trappes / Penderies / Cuisine logement
ce lot comporte 1 PSE (n°1 : Contrôle d'accès électronique).

C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Lot(s) 10 revêtements de sols durs - faience.
Fourniture et pose de revêtements de sols durs et de faience murale.

C.P.V. - Objet principal : 45432100.
Lot(s) 11 revêtements de sols souples.
Fourniture et pose de revêtements de sols souples.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 12 peinture.
Travaux de peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 13 chauffage - ventilation - plomberie.
Travaux de chauffage / ventilation / plomberie
ce lot comporte 2 PSE (n°1 : Aménagement d'un bassin - n°2 : Panneaux mobiles motorisés sur lavabos et Wc).

C.P.V. - Objet principal : 45232141.
Lot(s) 14 electricité.
Travaux d'électricité
ce lot comporte 4 PSE (n°1 : Aménagement d'un bassin - n°2 : Motorisation panneaux mobiles sur lavabos et WC - n°3 : Contrôle d'accès sur portes intérieures et extérieures - n°4 : Alarme anti-intrusion).

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 15 appareils élévateurs.
Fourniture et pose d'un ascenseur.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00