Centrale des marchés
75 Travaux pour l'améngement d'un hôpital de jour dans un bâtiment, sis 11-13 rue des Taillandiers, à Paris 75 Travaux pour l'améngement d'un hôpital de jour dans un bâtiment, sis 11-13 rue des Taillandiers, à Paris marché de travaux pour l'améngement d'un Hôpital de jour dans un bâtiment sis 11-13 rue d...
Direction des Travaux 94410Saint-Maurice technique@hopitaux-st-maurice.fr 0143966081
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 Travaux pour l'améngement d'un hôpital de jour dans un bâtiment, sis 11-13 rue des Taillandiers, à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 795399

Date de clôture estimée : 06/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/08/13)
13-146609
SOURCEWEB (08/08/13)
SOURCEWEB (08/08/13)

94Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Les hôpitaux de Saint Maurice.
Correspondant : M. le directeur, 12-14 rue du Val d'osne 94410 Saint-Maurice 94410 Saint-Maurice.

Objet du marché : marché de travaux pour l'améngement d'un Hôpital de jour dans un bâtiment sis 11-13 rue des Taillandiers, 75011 Paris - une visite obligatoire est prévue le lundi 19 août 2013 à 11 heures sur place (marché lancé suite appel d'offres infructueux).

Caractéristiques principales :
le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec des co-traitants groupés solidaires
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 septembre 2013.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % sur acompte.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché traité à prix global et forfaitaire révisable. Paiement par acompte mensuel. Délai global de paiement : 50 jours. Avance obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 87 du CMP.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ;
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : qualification professionnelle, références de moins de trois ans ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- : les dispositions d'organisation prévues pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier, en conformité avec l'article L541-2 du code de l'environnement . ;
- : une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier et les mesures particulières concernant l'organisation du chantier ;
- : attestation de visite obligatoire (visite fixée au lundi 19 août 2013 à 11 heures).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 40 % ;
- valeur financière : 60 %.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 6 septembre 2013, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les candidats peuvent obtenir gratuitement le DCE en s'adressant aux services techniques mentionnés à l'article 2-8 du règlement de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront remises sous format papier. Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en lanque française ainsi que les documents de présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langure d'origine. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2013.
Les Hôpitaux de saint-maurice.
Correspondant : direction des Travaux, 12-14 rue du val d'osne, 94410 Saint-Maurice.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Les Hôpitaux de saint-maurice.
Correspondant : direction des Travaux, 12-14 rue du val d'osne, 94410 Saint-Maurice, tél. : 01-43-96-64-33, télécopieur : 01-43-96-60-81, courriel : technique@hopitaux-st-maurice.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Les Hôpitaux de saint-maurice.
Correspondant : direction des Travaux, 12-14 rue du val d'osne, 94410 Saint-Maurice, tél. : 01-43-96-64-33, télécopieur : 01-43-96-60-81, courriel : technique@hopitaux-st-maurice.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 2 - menuiseries extérieures aluminium - métallerie.
Lot 3 - menuiseries extérieures bois.
Lot 4 - plafonds suspendus.
Lot 8 - sols souples.
Lot 9 - peintures.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous