Centrale des marchés
Construction d’une salle de motricitégroupe scolaire de Château-Malo Saint-Malo Construction d’une salle de motricitégroupe scolaire de Château-Malo Procédure Adaptée Nom et adresse de l'organisme acheteur : mairie de Saint-Malo. Correspondant : M. le Maire,...
Mairie de Saint-Malo 35418Saint-Malo cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d’une salle de motricitégroupe scolaire de Château-Malo

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5629195

Date de clôture estimée : 19/10/20
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (31/12/30)
7233810901
Saint-Malo
Construction d’une salle de motricitégroupe scolaire de Château-Malo
Procédure Adaptée
Nom et adresse de l'organisme acheteur : mairie de Saint-Malo. Correspondant : M. le Maire, hôtel de ville, CS 21826, 35418 Saint-Malo cedex.
Objet du marché : construction d’une salle de motricité groupe scolaire de
Château-Malo.
Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée supérieure à 90 000 euros HT.
Caractéristiques principales : deux tranches optionnelles pour le lot n° 1, une tranche optionnelle pour le lot n °6.
Variantes : acceptées + variantes à l’initiative du maître d’ouvrage (lots 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12).
Prestations divisées en lots : oui.
Durée du marché : la durée du présent marché est comprise entre la date de réception de la notification du marché par le titulaire et s’étend jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Délai d'exécution : 10 mois, y compris un délai de préparation de 1 mois pour la tranche ferme. Les délais d’exécution des tranches optionnelles seront précisés dans les ordres de service spécifiques.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix (55 points),
- la valeur technique de l’offre (45 points).
Avec les sous-critères détaillés dans le cahier des charges.
Date limite de réception des offres : 19 octobre 2020 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
20DDPMAPAT17.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 septembre 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents et des renseignements d'ordre
technique peuvent être obtenus :

http://www.ville-saint-malo.fr/marches-publics/
puis : http://www.e-megalisbretagne.org/

Renseignements relatifs aux lots : possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : gros-oeuvre.
Lot 03 : charpente, ossature bois, bardage fibro-ciment.
Lot 04 : bardage métallique.
Lot 05: menuiseries extérieures.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : isolation, cloisons, plafonds.
Lot 08 : plomberie, sanitaires.
Lot 09 : chauffage, VMC.
Lot 10 : électricité CFO, Cfa.
Lot 11 : carrelage faïences, sols souples.
Lot 12 : peinture.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, rue Contour-de-la-Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex. Tél. (+33) 2 23 21 28 28. Télécopieur (+33).2.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous