Centrale des marchés
Travaux de viabilisation d'une opération d'habitat de 60 lots sur une superfice de 5 ha à ST LUBIN DES JONCHERETS (28) Travaux de viabilisation d'une opération d'habitat de 60 lots sur une superfice de 5 ha à ST LUBIN DES JONCHERETS (28) marché de travaux d'aménagement d'un lotissement code_postal : 28350 lieu ...
SAEDEL 28110Lucé accueil@saedel.fr 0237308578
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de viabilisation d'une opération d'habitat de 60 lots sur une superfice de 5 ha à ST LUBIN DES JONCHERETS (28)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 162669

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/07/12)
12-145242
Avis de marché
Département de publication : 28
Annonce No 12-145242
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SAEDEL.
 Correspondant : M. Fabre Edouard, Directeur, 1 rue d'aquitaine, 28110 Lucé, tél. : 02-37-30-31-80, télécopieur : 02-37-30-85-78, courriel : accueil@saedel.fr, adresse internet : http://www.saedel.fr.

Objet du marché : marché de travaux d'aménagement d'un lotissement.
Lieu d'exécution : les Ravigneaux, 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets.

Caractéristiques principales : 
marché de travaux de viabilisation à St Lubin des Joncherets - les Ravigneaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : opération d'habitat de 60 lots, superfice de 5 ha.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r novembre 2012.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande obligatoire. L'avance sera versée uniquement contre remise d'une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 45 J fin de mois d'émission de facture par le comptable de la SAEDEL.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint, le mandataire étant solidaire de chacun des membres du groupement. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les candidats présenteront leurs candidatures au moyens des nouveaux formulaires Dc1 et Dc2;
     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance responsabilité civile et décennale (lots 1, 2 et 3).

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 40 %;
     - valeur technique : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 septembre 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : OP310 TVX.

Renseignements complémentaires : le présent marché est passé par la SAEDEL dans le cadre d'une procédure adaptée en une seule phase avec négociation.
Les candidats remettront au maître de l'ouvrage un dossier comportant l'ensemble des éléments demandés relatifs à la capacité du candidat et à son offre technique et financière.
Le maître de l'ouvrage analysera au cours d'une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres au travers de l'ensemble de ces documents sur la base des critères définis dans l'avis et dans le règlement de la consultation.
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats dont les offres sont les plus intéressantes au regard des critères définis ci-dessus. Ces négociations éventuelles se dérouleront dans des conditions respectueuses du principe d'égalité de traitement des candidats.
s'il l'estime nécessaire, la SAEDEL pourra attribuer directement le marché au candidat répondant le mieuxaux critères énoncés à l'article précédent.
a l'issue de ces négociations, il retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres.
Les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger gratuitement les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet : https://saedel.achatpublic.com.
Le délai du marché court à compter de l'os de démarrage des prestations.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Contre paiement des frais de reprographie. Les documents sont disponibles sur la plateforme marchés de la SAEDEL gratuitement et sans limitation d'accès.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 juillet 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SAEDEL.
 Correspondant : M. Huet Amaury, 1 rue d'aquitaine, 28110 Lucé.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CHARTRES REPRO.
 5 rue du Maréchal Leclerc, 28110 Lucé, tél. : 02-37-20-01-62, télécopieur : 02-37-21-64-23, adresse internet : https://saedel.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Pj9RvVTn2i.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
01.
 - 
VOIRIE ASSAINISSEMENT TRANCHEES RESEAUX DIVERS
 
Lot
02.
 - 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 
Lot
03.
 - 
ECLAIRAGE PUBLIC
 
Lot
04.
 - 
ESPACES VERTS

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous