Centrale des marchés
Opération de travaux - avenue du Parc à Saint-Leu-la-Forêt OPERATION DE TRAVAUX - AVENUE DU PARC designation : Ville de Saint-Leu-la-Forêt adresse : 52, rue du Général Leclerc correspondant : Meurant Sébastien, Maire, Conseiller départemental du Val...
Ville de Saint-Leu-la-Forêt 95320Saint-Leu-la-Forêt
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Opération de travaux - avenue du Parc à Saint-Leu-la-Forêt

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1796852

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (04/12/15)
15-182593
Résultat de marché

Département(s) de publication : 95
Annonce No 15-182593
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Saint-Leu-La-Forêt.
 Correspondant :  Meurant Sébastien, Maire, Conseiller départemental du Val d'oise, 52, rue du Général Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt, tél. : 01-30-40-22-00 adresse internet : http://www.saint-leu-la-foret.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-150639, mise en ligne le 5 octobre 2015.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2015dst16.

Objet du marché : operation de travaux - avenue du parc.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 90611000
Objets supplémentaires : 45232410.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
     - valeur technique selon mémoire justificatif :- un descriptif des investigations complémentaires,- la planification détaillée (durée) par tâche avec la constitution des équipes,- l'intégration des contraintes spécifiques au chantier,- le mode de réalisation des plans d'exécution,- la démarche de prévention de l'entreprise,- la démarche de qualité et de développement durable : 50 %;
     - prix des prestations : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. assainissement - génie Civil - voirie
Délai d'exécution des travaux pour l'ensemble des 2 lots : 6 mois. Période de préparation d'1 mois comprise dans le délai d'exécution des travaux à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux pour le premier lot.
- marché no : 2015dst16 Lot 1.
Nom du titulaire / organisme : Société FAYOLLE et fil constitué en groupement avec Fayolle désamiantage, 30 rue de l'égalité - cs30009 95232 Soisy-sous-Montmorency.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 234 323,6 euros.
Date d'attribution du marché : 3 décembre 2015.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Numéro du marché ou du lot : 2. câblage électrique - téléponique - éclairage public
délai d'exécution des travaux pour l'ensemble des 2 lots : 6 mois. Période de préparation d'1 mois comprise dans le délai d'exécution des travaux à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux pour le premier lot.
- marché no : 2015dst16 Lot 2.
Nom du titulaire / organisme : Société BIR Bâtiment Industrie Réseaux, 38 rue Gay Lussac 94438 Chennevières-sur-Marne.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 89 433 euros.
Date d'attribution du marché : 3 décembre 2015.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur https://www.marchespublics-idf-centre.fr/Lot 1 - Entreprise Société FAYOLLE et fil constitué en groupement avec Fayolle désamiantage Marché no : 2015DST16 Lot 1Lot 2 - Entreprise Société BIR Bâtiment Industrie Réseaux Marché no : 2015DST16 Lot 2Maitre d'œuvre Cabinet DOVIDIO Consult103 bis rue du Val Mary95630 MERIEL.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2015.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00