Centrale des marchés
Travaux de reconstruction de l'école Estella Clain située à Notre Dame des Champs à la Chaloupe Saint-Leu - commune de Saint-Leu II.1) Description II.1.1) Travaux de reconstruction de l'école Estella Clain située à Notre Dame des Champs à la Chaloupe Saint-Leu - commune de Saint-Leu. Intitulé attribué au contrat par le pouvo...
Commune de Saint-Leu 97436Saint-Leu +262262498724
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de reconstruction de l'école Estella Clain située à Notre Dame des Champs à la Chaloupe Saint-Leu - commune de Saint-Leu

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 849497

Date de clôture estimée : 11/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (11/10/13)
341451-2013
I.1) 58 rue Général Lambert
97436
Commune de Saint-Leu
Saint-Leu
FRANCE
+262 262346670
+262 262498724
Service des marchés publics
M. le député-maire

Adresse(s) internet:

http://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
58 rue Général Lambert
97436
Commune de Saint-Leu
Saint-Leu
FRANCE
+262 262346670
+262 262498724
Service des marchés publics
Mesdames Clerville ou Rivière
http://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
58 rue Général Lambert
97436
Commune de Saint-Leu
Saint-Leu
FRANCE
+262 262346670
+262 262498724
Services des marchés publics
Mesdames Clerville ou Rivière
http://www.achatpublic.com

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
58 rue Général Lambert
97436
Commune de Saint-Leu
Saint-Leu
FRANCE
+262 262346670
+262 262498724
Service des marchés publics
M. le député-maire
http://www.achatpublic.com


Nom, adresses et point(s) de contact
I.2) Autre: Collectivité territoriale
Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Services généraux des administrations publiques
Activité principale
I.4) Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Travaux de reconstruction de l'école Estella Clain située à Notre Dame des Champs à la Chaloupe Saint-Leu - commune de Saint-Leu.
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
II.1.2) Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: la Chaloupe Saint-Leu - commune de Saint-Leu, 97436 Saint-Leu Île de la-Réunion.
Réunion
FR940


Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
II.1.3) L'avis concerne un marché public
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Travaux de reconstruction de l'école Estella Clain située à Notre Dame des Champs à la Chaloupe Saint-Leu.
Le projet de construction se situe sur la commune de Saint-Leu, à la Chaloupe Saint-Leu, sur le chemin Alexandre Bègue.
Les constructions totalisent une surface utile de 1890 mètres carrés dont 310 mètres carrés en réhabilitation.
Les travaux concernent les travaux de démolition et de reconstruction de l'école Estella Clain. La future école sera composée notamment de :
- 6 classes élémentaires
- 4 classes de maternelles ainsi que d'un RASED (Réseaux d'aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté),
- des sanitaires ( pour les élèves et le personnel)
- un bâtiment pour la restauration scolaire,
- un plateau sportif,
- des locaux techniques,
- un bâtiment pour l'administration,
- un préau,
- une salle informatique,
- une bibliothèque et une salle d'évolution.

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
II.1.6) Travaux de construction d'écoles primaires
45214210

Travaux de terrassement
45112500

Travaux de gros œuvre
45223220

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45261000

Travaux de plomberie
45330000


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8) Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

Lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération: non
Variantes
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Les travaux du présent marché doivent être réalisés en 2 phases, décomposées comme suit :
- phase n° 1 : La première phase de travaux, située essentiellement sur le plateau haut, concerne la démolition partielle des sanitaires des maternelles afin de permettre leur restructuration, la construction des classes élémentaires, l'extension et la restructuration de la cuisine, l'aménagement du plateau sportif, ainsi que la réalisation sur le plateau bas du parvis, du hall d'entrée et des locaux techniques.
- phase n° 2 : La deuxième phase de travaux consiste en la démolition des bâtiments situés sur le plateau bas (administration, classes et sanitaires élémentaires), afin de permettre la construction des classes, sanitaires et préau des maternelles, de l'administration, de la salle informatique, de la bibliothèque et de la salle d'évolution.
Les élèves des classes élémentaires resteront dans l'école durant tout le chantier et intégreront leurs nouvelles classes à la livraison de la première phase.

Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Options: oui
description de ces options: Les lots 4, 10 et 15 comportent 01 option technique au sens de prestations supplémentaires éventuelles (Pse).
Cette prestation supplémentaire éventuelle concerne le poste suivant :
- pour le lot no4 : option structure: Structure pour réalisation de carrelages scellés en remplacement du sol souple.
- pour le lot no10 : option revetements durs :Travaux préparatoires pour carrelage scellé, pose du carrelage scellé grès-cérame U4p3e3c2-R9(30x30cm) et pose de plinthes droites à bord arrondi 9 x 30cm (en remplacement du sol souple ).
- pour le lot no15 : option sols souples : Revêtement en sols souples (enduit de lissage, revêtements plastiques en lés U4p3 - épaisseur 2.50 mm)
- traitements des rives par plinthes souple intégrée (en remplacement du carrelage scellé)
Les candidats souhaitant soumissionner aux lots 4, 10 et 15, devront obligatoirement en sus de l'offre de base répondre à ces options.

Information sur les options
II.2.3) Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
Reconduction
II.3) Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
1)
Le lot 1 a pour objet les travaux et les prestations de démolitions, travaux préalables et indispensables à la reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45111000
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux concernent principalement la démolition en pleine masse des bâtiments existants, la mise en oeuvre d'un accès chantier et la mise en place de clôtures
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif des travaux du lot 1 : Les travaux comprennent notamment la démolition des aménagements extérieurs, la démolition complète des classes primaires et le bâtiment de l'administration, le traitement parasitaire anti-termites, la mise en place de clôtures rigides et les terrassements en déblais.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 2 comprend les travaux et les prestations de voiries et réseaux divers, de terrassements généraux et de clôtures pour l'opération de reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de fouille et de terrassement
45112000

Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
45340000

Installation de réseau de conduites
45231112


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 2 comprennent notamment les travaux de terrassements généraux, de revêtements de chaussées, de maçonnerie pour murs de soutènement, de fouilles pour réseaux, réalisation de réseaux des eaux usées et eaux pluviales
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif des travaux du lot 2 : Réseau d'Eau Potable, Réseau Télécom, fourreaux, courants forts, courants faibles et réseau éclairage extérieur.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 3 a pour objet les travaux d'aménagement et la réalisation des espaces verts de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
45112710
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 3 comprennent notamment : - la préparation des décaissements, - l'engazonnement par semis
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 3 : - apports de terre végétale amendée; - l'extraction des terres végétales, et la fourniture et la plantation d'arbres de hautes tiges ; - les travaux d'entretien pendant un an.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 4 a pour objet les travaux préliminaires d'implantation du chantier, les travaux de structure en béton et les ouvrages divers de maçonnerie
Description succincte
2)
Travaux de gros œuvre
45223220

Travaux de préparation de chantier
45100000

Travaux de gros œuvre en béton
45262311

Travaux de maçonnerie
45262522


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 4 comprennent notamment : - les travaux d'implantation ( installation de chantier...), - les fouilles pour fondations, - les travaux de structure ( coffrages, béton, dallages)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 4 : les ouvrages divers de maçonnerie ( positionnement, scellements et calfeutrements de menuiseries, descentes EP et réseaux de collectes EP, couvre-joints de dilatation, grilles deventilation...). Le lot 4 comporte 1 option au sens des prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Cette prestation éventuelle supplémentaire concerne le poste suivant : OPTION STRUCTURE : Structure pour réalisation de carrelage scellé en remplacement du sol souple. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non les options techniques au sens des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 5 a pour objet les travaux d'étanchéité
Description succincte
2)
Travaux d'étanchéification
45261420
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 5 comprennent les protections des revêtements d'étanchéité notamment sur les dalles-terrasses inaccesibles ( isolation thermique...), sur les résines, sur les revêtements soutènements et les passadomes
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 6 a pour objet les travaux et les prestations de charpente, de couverture et de bardages
Description succincte
2)
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45261000

Installation de dispositifs de sécurité
45233292


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux et les prestations du lot 6 comprennent notamment les ouvrages de charpente ( charpente en bois, charpente en acier), de couverture ( couverture en bacs acier...), de bardages ( bardage en fibro-ciment...)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 6 : la fourniture et la pose d'accessoires et des dispositifs de sécurité.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 7 a pour objet les prestations relatives aux travaux d'électricité courants forts/ courants faibles de l'opération de reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de câblage et d'installations électriques
45311000

Installations d'alimentation électrique
45315300

Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
45317300


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 7 comprendront notamment la fourniture, la pose et le raccordement des istallations suivantes : courants forts - courants faibles - brasseurs d'air - alarme incendie - alarme intrusion - précablage téléphone et informatique
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 8 a pour objet la fourniture et la mise en place de 2 appareils élévateurs
Description succincte
2)
Travaux d'installation d'ascenseurs
45313100

Ascenseurs
42416100


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 8 comprennent notamment : - la fourniture et la pose d'un appareil élévateur de 630 kg aux normes handicapés pour 4 niveaux desservis sur deux faces de service
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 8 : - la fourniture et la pose d'un appareil élévateur de 630 kg pour 2 niveaux desservis sur 2 faces, les essais, la mise en service et l'entretien.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 9 a pour objet la définition de l'ensemble des travaux de plomberie sanitaire, de protection incendie, d'eau chaude sanitaire, de traitement d'air et ventilation pour l'opération de reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
45332000

Travaux d'installation d'appareils sanitaires
45332400

Travaux d'installation de dispositifs d'extinction d'incendie
45343200


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 9 comprennent notamment la fourniture, la pose et le raccordement des installations suivantes (alimentation principale en eau potable, production d'eau chaude sanitaire, distribution Eau froide, Eau chaude...), appareils sanitaires
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif no9 : protection incendie, les travaux de déshumidification, de ventilation mécanique contrôlée, de gaz technique, des moyens de secours en cas d'incendie (extincteurs portatifs), les essais, réglages, contrôles et mise en service.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 10 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de revêtements durs pour l'opération de reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Revêtement de sols et de murs
45430000

Carrelage de sols
45431100


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 10 comprennent notamment les travaux et prestations de revêtements durs
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 10 : - les travaux préparatoires pour carrelage scellés et collés, les travaux préparatoires pour revêtements muraux ;- la reprise de revêtement de sol; - la fourniture et la pose des revêtements de sol et mural en carrelage ; - la fourniture et la pose des plinthes ; - le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.
Le lot no10 comporte 01 option technique au sens de prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Cette prestation supplémentaire éventuelle concerne le poste suivant :
-Pour le lot no10 : OPTION REVETEMENTS DURS : Remplacement du sol souple : Travaux préparatoires pour carrelage scellé, pose du carrelage scellé grès-cérame U4P3E3C2-R9(30x30cm) et pose de plinthes droites à bord arrondi 9 x 30cm.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non les options techniques au sens des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 11 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de cloisons sèches, de faux plafonds et de doublages nécessaires à la reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Installation de cloisons
45421152

Cloisons
44112300


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux et prestations du lot 11 comprennent notamment : - la fourniture et la pose des plaques de plâtre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature (fourrures, montants, etc.), des dispositifs de suspension (pour les plafonds)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 11 : des dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), des matériaux de fixations (vis, adhésifs), la fourniture et pose des isolants et pare-vapeur éventuellement nécessaires, le nettoyage après les travaux.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 12 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de menuiseries bois nécessaires à la reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de menuiserie
45421000

Matériaux divers de construction en bois
44191000


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 12 comprennent notamment la fourniture et la pose des blocs portes coupe-feu, - la fourniture et la pose des accessoires tels que seuils, couvre-joints,
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 12 : - les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ; - le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux ; -l'organigramme des clés.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 13 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de menuiseries aluminium nécessaires à la réalisation de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de menuiserie
45421000

Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques
45262400


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 13 comprennent notamment : - les études et dessins de détails des ouvrages en liaison avec les différents autres corps d'état, notamment avec le lot gros-oeuvre
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif no13 : - les plans d'exécution; - les réglages, la mise en état, la protection des menuiseries durant la construction; - la fourniture et pose des menuiseries métalliques ( châssis coulissants, châssis ouvrants à soufflet, châssis orientables); - le calfeutrement et les reprises diverses; - les pièces et sujétions de fixation et de montage, y compris les pièces d'adaptation.
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 14 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de métallerie nécessaires à la réalisation de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Ossatures métalliques
45223210

Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques
45262400


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 14 comprennent notamment : - les études et dessins de détails des ouvrages en liaison avec les différents autres corps d'état, notamment avec le lot gros oeuvre; - les plans d'exécution
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 14 : - les réglages, la mise en état, la protection des ouvrages - la fourniture et pose des menuiseries métalliques; - le calfeutrement et les reprises diverses ; - les pièces et sujétions de fixation et de montage, y compris les pièces d'adaptation; - la fourniture et la pose des matériaux et articles métalliques entrant dans la constitution des ouvrages (bloc-portes, portillon, brise-soleil, garde-corps, mains courantes).
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 15 a pour objet l'ensemble des travaux et prestations de peinture pour l'opération de reconstruction de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Travaux de peinture
45442100
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les travaux du lot 15 comprennent notamment la fourniture et mise en oeuvre des travaux de peintures intérieures ( peinture mate satinée acrylique en phase aqueuse sur parois, peinture acrylique lavable satinée brillante sur parois)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 15 : - la fourniture et la mise en oeuvre de travaux de peintures extérieures ( peinture d'imperméabilisation de façade), les travaux de sols souples ( revêtement plastique, traitement des rives par plinthe souple; le balayage des supports et l'enlèvement des déchets ; la fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution ; le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.
-Le lot no 15 comporte 01 option technique au sens de prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Cette prestation supplémentaire éventuelle concerne le poste suivant :
-Pour le lot no15 : OPTION SOLS SOUPLES : Revêtement en sols souples (enduit de lissage, revêtements plastiques en lés U4P3 - épaisseur 2.50 mm) - traitements des rives par plinthes souple intégrée) en remplacement du carrelage scellé.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non les options techniques au sens des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 16 a pour objet la fourniture et pose de mobilier scolaire et mobilier de bureau
Description succincte
2)
Mobilier scolaire
39160000

Mobilier de bureau
39130000


Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
le lot 16 comprend les prestations notamment de fourniture et de pose de mobiler scolaire ( chaises enfants à ossature métallique, lits enfants, bacs à livres, casiers pour enfants, tables rectangulaires pour enfants...)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Suite du descriptif du lot 16 : la fourniture et la pose de mobilier de bureau ( armoires de rangement, chaises adultes, table demi-lune, étagères de rangement...).
Information complémentaire sur les lots
1)
Le lot 17 a pour objet la fourniture et la pose des équipements de cuisine pour le restaurant scolaire de l'école Estella Clain
Description succincte
2)
Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration
39220000
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
les prestations du lot 17 comprennent notamment la fourniture et la pose des équipements de cuisine pour le restaurant scolaire de l'école(plonge 2 bacs avec égouttoir,table de travail,armoire inox,machine à laver la vaisselle,chariots à casier,armoire..)
Quantité ou étendue
4)
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) - une retenue de garantie de 5 % sur chaque acompte pouvant être remplacée par une garantie à première demande de même montant ou une caution personnelle et solidaire,
- une garantie à première demande en garantie du remboursement d'une avance qui peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2) En vertu des articles 86 à 111 du code des marchés publics, les dispositions suivantes sont applicables :
- possibilité de versement d'une avance
- possibilité de cession ou de nantissement des créances résultant du marché
- règlement sous forme d'acomptes mensuels et d'un solde
- le marché sera traité à prix forfaitaires.
- les sommes dues en exécution du présent marché seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiements équivalents.
Les travaux seront financés par les fonds propres de la Commune de Saint-Leu.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3) Le marché sera passé soit avec une entreprise unique soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. En cas de groupement, le mandataire sera clairement identifié.
Il est rappelé aux candidats qu'un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Le marché est soumis à une clause obligatoire d'insertion sociale par l'activité économique selon l'article 14 du code des marchés publics pour les lots 1,2,3,4,6,7,9,10,11,14 et 15.

Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1) une lettre de candidature ( formulaire Dc1 ou équivalent) mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier cas, faisant apparaître tous les co-traitants, la forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si le marché n'est pas signé par l'ensemble des membres du groupement.
2) un document relatif aux pouvoirs et indiquant le nom et la qualité de la personne habilitée à engager le candidat ( K-Bis ou équivalent - délégation de pouvoir... );
3) une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
A) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2012,
B) qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005,
C )qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.5212-2 du Code du travail à laquelle sont assujetties les entreprises occupant au moins 20 salariés.
4) la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
5) pour les entreprises crées après le 1er janvier 2013, le récépissé de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ou un extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de sa naissance dans l'année.

Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- les entreprises de création récente ne pouvant fournir de chiffres d'affaires doivent prouver leur capacité financière par tout autre moyen, notamment une déclaration appropriée de banque.

Capacité économique et financière
III.2.3) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
1) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
2) présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution ou à défaut une déclaration de l'opérateur économique. Ces attestations ou déclarations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et les destinataires publics ou privés.
3) une déclaration concernant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de marché de même nature. En cas de groupement, chaque co-traitant devra fournir l'intégralité des documents et renseignements ci-dessus.
Pour justifier des capacités techniques, professionnelles et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Les candidats qui sont objectivement dans l'impossibilité de produire les références demandées (création récente par exemple), peuvent justifier de leurs capacités professionnelles par d'autres moyens et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsable(s).

Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Ouverte
Type de procédure
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) 1. Prix des prestations. Pondération 55
2. Valeur technique. Pondération 45

Critères d’attribution
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée: non
Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) 2013/60
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) 11.12.2013 - 12:00
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) français.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
IV.3.7) en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Suite quantité et étendue globale des travaux ( point Ii.2.1) :
Les travaux sont répartis en 17 lots et traités en marchés séparés, décomposés comme suit :
- lot 01 : Démolitions / Travaux préparatoires ;
- lot 02 : vrd / Terrassements / Clôtures ;
- lot 03 : Espaces verts ;
- lot 04 : Gros oeuvre / protections provisoires ;
- lot 05 : Etanchéité ;
- lot 06 : Charpente / couverture / bardages ;
- lot 07 : Electricité Cf/Cf ;
- lot 08 : Ascenseurs ;
- lot 09 : Plomberie sanitaires / Protection incendie / Production Eau chaude solaire / vmc ;
- lot 10 : Revêtements durs ;
- lot 11 : Cloisons sèches / Faux-Plafonds / Doublages ;
- lot 12 : Menuiseries Bois ;
- lot 13 : Menuiseries Aluminium ;
- lot 14: Métallerie ;
- lot 15: Peinture / Revêtements Sols souples / Nettoyage ;
- lot 16: Agencement / Mobilier ;
- lot 17: Equipement de cuisine ;
La durée de 20 mois indiquée à la rubrique Ii.3 et au point 4 concernant chaque lot correspond au délai d'exécution plafond de l'ensemble des lots et englobe les travaux de la phase 1 et ceux de la phase 2.
Phase 1 : La première phase de travaux, située essentiellement sur le plateau haut, concerne la démolition partielle des sanitaires des maternelles afin de permettre leur restructuration, la construction des classes élémentaires, l'extension et la restructuration de la cuisine, l'aménagement du plateau sportif, ainsi que la réalisation sur le plateau bas du parvis, du hall d'entrée et des locaux techniques.
- durée des travaux de la phase 1 : 8 mois (date prévisionnelle de démarrage des travaux : fin mars 2014 et date prévisionnelle de fin des travaux : fin novembre 2014).
Phase 2 : La deuxième phase de travaux consiste en la démolition des bâtiments situés sur le plateau bas (administration, classes et sanitaires élémentaires), afin de permettre la construction des classes, sanitaires et préau des maternelles, de l'administration, de la salle informatique, de la bibliothèque et de la salle d'évolution.
- durée des travaux de la phase 2 : 12 mois (date prévisionnelle de démarrage des travaux : fin novembre 2014 et date prévisionnelle de fin des travaux : fin novembre 2015)
Ce délai de 20 mois comprend la période de préparation de 4 semaines de la phase 1 ( pas de période de préparation pour la phase 2) et les congés légaux. Les travaux les plus impactants ou dangereux devront être prévus pendant la période de fermeture pour vacances scolaires.
Une visite des lieux est vivement recommandée.
http://www.achatpublic.com

Toutefois, en cas d'échec ou d'impossibilité de téléchargement, le dossier pourra être retiré gratuitement auprès du service des marchés publics dont l'adresse figure à la rubrique I.1.1 du présent avis. En cas de retrait par voie dématérialisée, les entreprises n'ont pas l'obligation de s'identifier mais l'attention du candidat est attirée sur le fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour la collectivité de l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au Dossier de Consultation des Entreprises en cours de consultation.
Les candidatures et les offres peuvent être transmises sur support papier, nonobstant la possibilité pour les opérateurs économiques d'opter pour l'envoi électronique via le site précité.
L'Heure indiquée dans le présent avis (point Iv.3.4) correspond à l'heure locale de la Réunion alors que sur la plateforme dématérialisée ( achat public), elle est en heure de Paris.
http://www.achatpublic.com

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2013.

Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Saint-Denis Cedex
27 rue Félix Guyon
97488
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
FRANCE
+262 262924361
+262 262924362
http://www.ta-saint-denis.juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Saint-Denis Cedex
27 rue Félix Guyon
97488
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, secrétariat du greffe
greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
FRANCE
+262 262924361
+262 262924362
http://www.ta-saint-denis.juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) 8.10.2013
Date d’envoi du présent avis:
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00