Centrale des marchés
38 marché de travaux de remise aux normes du batiment "La Matiniere" du centre hospitalier de Saint Laurent du pont à Saint Laurent du Pont 38 marché de travaux de remise aux normes du batiment "La Matiniere" du centre hospitalier de Saint Laurent du pont à Saint Laurent du Pont marché de travaux de remise aux normes du batiment "la ma...
CH de Saint Laurent du Pont 38380Saint-Laurent-du-Pont dhego@ch-stlaurent.com 0476062601
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

38 marché de travaux de remise aux normes du batiment "La Matiniere" du centre hospitalier de Saint Laurent du pont à Saint Laurent du Pont

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 845888

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/13)
13-177951

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CH de Saint Laurent du Pont.
Correspondant : D hego, 280 chemin des martins 38380 Saint-Laurent-du-Pont tél. : 04-76-06-26-43 télécopieur : 04-76-06-26-01 courriel : dhego@ch-stlaurent.com adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://ch-stlaurent.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : marché de travaux de remise aux normes du batiment "la matiniere" du centre hospitalier de saint laurent du pont.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000 - IA27.

Lieu d'exécution : centre hospitalier, 38380 Saint-Laurent-du-Pont.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2014.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2013, à 16 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : CHSLDP-2013-12.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Scp pages picot.
Correspondant : Xavier picot, residence bonal
rue jean jaures, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, tél. : 04-76-55-26-88.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Centre hospitalier.
Correspondant : Didier hego, centre hospitalier, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, tél. : 04-76-06-26-43, télécopieur : 04-76-06-26-01, courriel : dhego@ch-stlaurent.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de grenoble place de verdun 38000 Grenoble.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 maconnerie - deconstruction - desamiantage.
maconnerie - dECONSTRUCTION - dESAMIANTAGE.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45262500.
Lot(s) 2 cloisons- doublage- plafonds.
cloisons- doublage- plafonds.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 3 menuiseries interieures et exterieures.
menuiseries interieures et exterieures.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 4 sols souples - carrelages.
sols souples - cARRELAGES.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45432100.
Lot(s) 5 charpente - couverture.
charpente - cOUVERTURE.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 6 peintures - revetements muraux.
peintures - revetements muraux.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 45442120.
Lot(s) 7 electricite - courants faibles.
electricite - courants faibles.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 8 plomberie - sanitaire - chauffage - ventilation mecanique - desemfumage.
plomberie - sANITAIRE - cHAUFFAGE - ventilation mecanique - dESEMFUMAGE.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 39715300
Objets supplémentaires : 42521000.
Lot(s) 9 serrurerie.
serrurerie.

Durée : à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015

C.P.V. - Objet principal : 44316500.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00