Centrale des marchés
Travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités au centre de vacances le Néouvielle, à Saint-Lary-Soulan Travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités au centre de vacances le Néouvielle à Saint Lary Soulan (65) cp : 33041 adresse : 89 ...
SGAP Sud Ouest 33041Bordeaux 05 56 99 77 44
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités au centre de vacances le Néouvielle, à Saint-Lary-Soulan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2018858

Date de clôture estimée : 12/05/16
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/04/16)
16-54399
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 65
Annonce No 16-54399
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SGAP Sud Ouest.
 Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAMI Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091 33041 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-40, télécopieur : 05-56-99-77-44.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.

Objet du marché : travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités au centre de vacances le Néouvielle à Saint Lary Soulan (65).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : centre de vacances " Le Néouvielle " Rue Grand Pré, 65170 Saint-Lary Soulan.
Code NUTS : |FR626|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités
Au centre de vacances le Néouvielle à Saint Lary Soulan (65).
Le délai d'exécution est de 11 mois (dont 2 mois de préparation) à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux notifié à l'entreprise. Les travaux seront exécutés en 2 phases avec une interruption de 3 mois : 1ere Phase entre le 29/08/2016 et le 09/12/2016 2e Phase : Avril et mai 2017.
les variantes sont refusées.
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier de manière orale ou écrite avec les candidats ayant remis une offre. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réaménagement des chambres avec blocs sanitaires, d'un hall d'accueil et des salles d'activités
Au centre de vacances le Néouvielle à Saint Lary Soulan (65).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : chiffrage obligatoire de 3 options :
Option no 1 : chambres à 4 lits rdc bas - lots concernés : tous les lots (6)
Option no 2 : dégagement 4 des chambres rdc bas - lots concernés : no 1, 4 et 5
Option no 3 : cages d'escalier - lot concerné : le lot no 4.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 août 2016.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie, ou une caution personnelle et solidaire, selon les modalités fixées à l'article 123 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera traité à prix révisable, global et forfaitaire.
les règlements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte par le maître d'œuvre, avec virement sur le compte figurant sur l'acte d'engagement.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, de 40 euro(s)uros (Décret no 2013-269 du 29 mars 2013), est accordée au titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement d'entreprise dont le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Une même entreprise peut être candidate dans plusieurs groupements ou se présenter à titre individuel.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et signé ainsi que le Dc2, dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de travaux de même nature et d'importance équivalente réalisés depuis 5 ans avec attestations de bonne exécution ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les travaux demandés. Les Dc1 et Dc2 sont téléchargeables sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix : 60 %;
     - la valeur technique sera évaluée sur la base d'une note méthodologique joint à l'offre qui précisera : - 1 la qualité des matériaux et équipements évaluée d'après le contenu des fiches matériaux renseignées et des fiches techniques (10 %), 2- les effectifs affectés à la réalisation des travaux dans le cadre du calendrier de l'opération (20 %), 3- la présentation de solutions permettant de réduire les temps d'exécution présentés dans le calendrier prévisionnel des travaux remis avec le dce (10 %) : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2016, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016-35-TX.

Renseignements complémentaires : la visite du site est obligatoire. Pour cette visite, qui se déroulera les jours ouvrables 9 heures-11 heures et 14 heures - 16 heures pendant la période de consultation contacter le tel : 05 62 39 43 88
nota : l'absence de visite entraînera le rejet de l'offre.
renseignements techniques : M. Philippe Maire Tel 05 56 99 72 45 Mob 06 64 02 83 45 mail : philippe.maire@interieur.gouv.fr
le lien pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est indiqué ci dessous.
En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par téléphone au 05.56.99.77.42.
les candidats veilleront tout particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. Les modalités de remise des offres sont décrites dans le réglement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 avril 2016.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=290139&orgAcronyme=g6l.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 9 rue Taste 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché.
- référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.
- recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet.
- recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - plâtrerie.
Plâtrerie
C.P.V. - Objet principal : 45410000.

Lot(s) 2. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lot(s) 3. - faïence - carrelage.
Faïence - carrelage
C.P.V. - Objet principal : 45431000
Objets supplémentaires : 45431200.

Lot(s) 4. - revêtements de sol PVC - peinture.
Revêtements de sol PVC - peinture
C.P.V. - Objet principal : 45430000
Objets supplémentaires : 45442100.

Lot(s) 5. - electricité Générale - courants forts et faibles.
Electricité Générale - courants forts et faibles
C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Lot(s) 6. - plomberie sanitaire - chauffage - ventilation.
Plomberie sanitaire - chauffage - ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331100
45331210.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous