Centrale des marchés
85 Programme de voirie 2013 à Saint-Jean-de-Monts 85 Programme de voirie 2013 à Saint-Jean-de-Monts programme de voirie 2013. ville : Saint-Jean-de-Monts Cedex code_postal : 85167 lieu : 46, place de la Paix B.P. 721
Cté de Cnes "Océan-Marais de Monts" 85167Saint-Jean-de-Monts info@omdm.fr 0251596613
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

85 Programme de voirie 2013 à Saint-Jean-de-Monts

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 845948

Date de clôture estimée : 05/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/13)
13-168004

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes "Océan-Marais de Monts".
Correspondant : M. le président, 46, place de la Paix B.P. 721 85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex tél. : 02-51-58-07-89 télécopieur : 02-51-59-66-13 courriel : info@omdm.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : programme de voirie 2013.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Travaux de voirie et de réseaux divers, y compris pistes cyclables, à réaliser dans le cadre du programme 2013 sur le territoire des 5 communes de la Communauté de communes " Océan-Marais de Monts ".
La maîtrise d'oeuvre est assurée par les services techniques et environnement de la Communauté de communes " Océan-Marais de Monts ".
Le présent marché est décomposé en 3 lots.
Le lot 1 est découpé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle définies comme suit :
La tranche ferme concerne les chantiers a, b, c, d, e, f 1-(10, 11, 20, 30, 31, 40, 50).
La tranche conditionnelle concerne le chantier 1-(12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53).
Le délai d'exécution des travaux est de
- 12 mois, y compris période de préparation de 15 jours et congés annuels, pour le lot 1 " Travaux de vrd " ;
- 6 mois, y compris période de préparation de 15 jours et congés annuels, pour le lot 2 " Revêtements grave bitume " ;
- 6 mois, y compris période de préparation de 15 jours et congés annuels, pour le lot 3 " Enduit coulé à froid "
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement sur fonds propres et ressources externes (emprunt). Règlement par mandat administratif. Délai global de paiement de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement avec mandataire solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : références professionnelles et capacité technique.



Situation juridique - références requises :
- lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire Dc1) ;
- déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2).



Capacité économique et financière - références requises : preuve d'une assurance pour les risques professionnels (responsabilité civile et décennale).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats de qualification professionnelle adaptés aux travaux faisant l'objet du marché et des références portant sur des opérations de même valeur technique et financière et attestant de sa compétence à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 75 % ;
- valeur technique : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 novembre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : - d'ordre technique :
Philippe GUILBAUD
Services techniques
Communauté de communes Océan-Marais de Monts
46. Place de la Paix - B.P. 721
85167 SAINT-JEAN-DE-MONTS Cedex
Téléphone : 02.51.58.07.89.
Courriel : philippe.guilbaud@omdm.fr
- d'ordre administratif :
Isabelle HERBRETEAU, chef de service
Ou Vanessa BRIER, gestionnaire des marchés publics
Assistante : Audrey RICHARD
Service commande publique
Téléphone : 02.51.58.90.33.
Télécopie : 02.51.59.91.40.
Courriel : commande.publique@mairie-saintjeandemonts.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 octobre 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6. Allée de l'ile Gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00 télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Service du Greffe du Tribunal Administratif de Nantes 6. Allée de l'ile Gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00 télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Travaux de VRD.
Lot 2 - Revêtements grave bitume.
Lot 3 - Enduit coulé à froid.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00