Centrale des marchés
Marché de maîtrise d’oeuvre dans une démarche de développement durable, respectueuse de la qualité environnementale, pour la rénovation de la cuisine du lycée Marcellin Berthelot à Questembert Questembert Marché de maîtrise d’oeuvre dans une démarche de développement durable, respectueuse de la qualité environnementale, pour la rénovation de la cuisine du lycée Marcellin Berthelot à Qu...
SEMAEB (Société d’Économie Mixte pour l’Aménagement et l’Équipement de la Bretagne) 56103Lorient
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de maîtrise d’oeuvre dans une démarche de développement durable, respectueuse de la qualité environnementale, pour la rénovation de la cuisine du lycée Marcellin Berthelot à Questembert

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1295135

Date de clôture estimée : 04/12/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (12/11/14)
7110599601
Questembert
Marché de maîtrise d’oeuvre dans une démarche de développement durable, respectueuse de la qualité environnementale, pour la rénovation de la cuisine du lycée Marcellin Berthelot à Questembert.
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics

Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014
Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
Mandataire du maître de l’ouvrage/organisme qui passe le marché :
Semaeb (Société d’Économie Mixte pour l’Aménagement et l’Équipement de la Bretagne), CA de la Découverte, immeuble Penfret, BP 327, 56103 Lorient cedex, dont le siège est situé au 318, route de Fougère, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics.
Objet du marché : marché de maîtrise d’oeuvre dans une démarche de développement durable, respectueuse de la qualité environnementale, pour la rénovation de la cuisine du lycée Marcellin Berthelot à Questembert. Le programme prévoit le réaménagement de la plonge batteries, la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées, la réfection du système de chauffage, le remplacement des équipements de préparation chaude.
Lieu d'exécution : lycée Marcellin Berthelot, sis avenue Roland-Garros, 56660 Questembert.
Caractéristiques principales : la consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Variantes non autorisées.
Mission de maîtrise d’oeuvre conformément au décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 : DIA, AVP (APS, APD), PRO, VISA, ACT, DET, AOR.
Mission complémentaire : mission OPC.
La mission comporte : une tranche ferme études et une tranche conditionnelle travaux.
Durée du marché et délai d'exécution :
Tranche ferme : délai d’exécution des études de 12 semaines (hors délais de validation) à compter de l’ordre de service de démarrage des études pour la tranche ferme.
Tranche conditionnelle de 3 mois (hors période de garantie de parfait achèvement), à compter de la notification des marchés travaux.
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux est de 246 000 euros hors taxes.
Visite du site : les candidats pourront effectuer une visite du site (en
dehors des périodes de vacances scolaires) afin d’évaluer, en toute connaissance, les besoins à satisfaire. Les candidats devront prendre préalablement contact avec M. Billaud (gestionnaire) au 02 97 26 12 06.
(patrick.billaud@ac-rennes.fr)
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie ne sera appliquée sauf en cas de versement (article 4,1 du CCAP).
Modalités de paiement et de financement :
Paiement : articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Composition des équipes et conditions admissibilités : les groupements admis à présenter une candidature devront présenter au minima les compétences suivantes :
- bureau d’études techniques : fluides, thermique, courants forts/courants faibles,
- bureau d’études cuisiniste,
- économie de la construction,
- ordonnancement pilotage coordination.
Le mandataire pourra être un bureau d’études techniques fluides ou un
bureau d’études cuisiniste.
Plusieurs des compétences listées ci-dessus pourront être exercées par un même membre de l’équipe.
Les compétences pourront être exercées par un même membre de l’équipe.
Justifications à produire quant aux qualités, capacités du candidat : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des
marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d’assurances de l’année en cours.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération, précisés au règlement de consultation :
- 60 % : valeur technique de l’offre,
- 40 % : prix des prestations.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 4 décembre 2014 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif et technique : Semaeb, CA de la Découverte, immeuble Penfret, CS 90327, 56103 Lorient cedex, auprès de Éléna Dallioux, tél. 02 97 64 78 98, fax 02.97.64.78.99.
Mail : elena.dallioux@semaeb.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : le dossier est téléchargeable en ligne sur la salle régionale des marchés publics :
www.e-megalisbretagne.org
Le dossier peut être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre,
courriel, télécopie) à la Semaeb, agence de Lorient.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Semaeb, CA de la Découverte, 39 rue de Villeneuve, immeuble Penfret, CS 90327, 56103 Lorient cedex (par voie papier).
Les plis peuvent être adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.e-megalisbretagne.org
Instance chargée de médiation : Comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02.40.47.90.68.
Service d'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes,
hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France.
Tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84, e-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://www.ta-rennes.juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 novembre 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00