Centrale des marchés
Sites militaires situés dans la région Ile-de-France. Elaboration d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) Sites militaires situés dans la région Ile-de-FranceElaboration d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) fax : (+33) 1-39-21-28-30 correspondant : Mme DORIDAM Laure designation : ESID ...
ESID IDF 78102Saint-Germain-en-Laye 01 39 21 28 30
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Sites militaires situés dans la région Ile-de-France. Elaboration d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1604771

Date de clôture estimée : 15/09/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (21/07/15)
254775-2015
BOAMP (16/07/15)
15-110025
Département(s) de publication : 78, 60
Annonce No 15-110025 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Services


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :


ESID IDF, base des Loges - 8 avenue du président Kennedy - B.P. 40202, à l'attention de Mme DORIDAM Laure, F-78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex. Tél. (+33) 1 39 21 31 19. Fax (+33) 1 39 21 28 30.





Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :


auprès du ou des points de contact susmentionnés



I.2)

Type de pouvoir adjudicateur :


Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3)

Activité principale :


Défense.

I.4)

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.



Section II : Objet du marché

II.1)
 
Description
II.1.1)
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
 
 
sites militaires situés dans la région Ile-De-France. Elaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap).
II.1.2)
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
 
 
Services.
 
 
Catégorie de services : no27 Autres services.
 
 
 
 
Code NUTS FR10.

II.1.3)
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
 
 
II.1.4)
Information sur l'accord-cadre :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5)
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
 
 
sites militaires situés dans la région Ile-De-France
Elaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap).
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
 
 
71356200, 71315200, 71321100, 71244000.
II.1.7)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)
Lots :
 
 
Division en lots : Non.
 
 
II.1.9)
Variantes :
 
 
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2)
 
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)
Quantité ou étendue globale :
 
 
le besoin concerne l'exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'élaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap) pour certains sites militaires situés dans les régions Ile-De-France et Picardie.
Le dossier Ad'Ap devra réunir l'ensemble des informations nécessaires à la mise en accessibilité des ERP identifiés (83 sites, surface totale à titre indicatif 406 000 mètres carrés) du 1er et 2e groupes répartis sur 7 départements (Oise, Essonne, Yvelines, Paris, Hauts-De-Seine, Val de Marne et Seine et Marne), et comprendra notamment :
- une présentation du patrimoine ainsi qu'une synthèse du niveau actuel d'accessibilité ;
- une programmation pluriannuelle d'investissement pour la mise en accessibilité ;
- la liste argumentée des dérogations envisagées dans le cadre des travaux.
Afin de permettre aux candidats d'apprécier la nature et l'ampleur de la mission, l'inventaire des sites et ERP objets de la mission est joint, à titre indicatif, en annexe 2 du CCP.
Compte tenu du nombre important d'erp concernés, et en application de l'article L.111-7-7 du Code de la Construction et de l'habitation (Cch), le représentant du pouvoir adjudicateur demande la réalisation d'un dossier Ad'Ap global ainsi que de pouvoir bénéficier de trois périodes de trois ans pour réaliser les travaux de mise en accessibilité.
Les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques (au sens de l'article 20 du Ccag/Pi) :
- partie technique no1 : " Etat des lieux - réalisation ou mise à jour des diagnostics d'accessibilité - définition d'une stratégie. " définie à l'article 7.1.2 du CCP ;
- partie technique no2 : " Constitution du dossier de l'ad'ap " définie à l'article 7.1.3 du CCP ;
- partie technique no3 :" Assistance à la validation de l'ad'ap " définie à l'article 7.1.4 du CCP ;
- partie technique no4 : " Assistance dans la programmation et le suivi des actions de mise en accessibilité. " définie à l'article 7.1.5 du CCP.
 
 
II.2.2)
Informations sur les options :
 
 
Options : oui.
 
 
Description de ces options : conformément aux dispositions de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics, il sera possible de recourir à la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure de prestations similaires à celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans à compter de la notification du présent marché.
 
 
II.2.3)
Reconduction :
 
 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.

 
 
II.3)
 
Durée du marché ou délai d'exécution :
 
 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)
 
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)
Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
 
 
Le présent marché sera conclu à prix global et forfaitaire. Le marché est conclu en euros. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement. L'article 3 du CCP du marché fixe les prix et mode d'évaluation des prestations ainsi que le mode de variation des prix et le mode de règlement des comptes. Les délais de paiement sont fixés, conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, à 30 jours.
III.1.3)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
 
 
Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.
III.1.4)
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
 
 
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2)
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) ;
- une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle Dc2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant :
- existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant) ;
- pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
- l'extrait KBIS ou la carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des Métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription) ;
- la copie des attestations d'assurance civile en cours de validité.
III.2.2)
Capacité économique et financière :
III.2.3)
Capacité technique :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - le certificat de qualification OPQIBI 0111 : assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la prise en compte du handicap, ou références équivalentes présentées sous la forme d'une liste de réalisation de prestations effectuées depuis les 03 dernières années et accompagnées obligatoirement d'attestations de bonne exécution émanant de maître d'ouvrage ;
- liste des prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années indiquant les montants ainsi que les destinataires publics et/ou privés.
III.2.4)
Marchés réservés :
 
 

Non.


III.3)
 
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1)
La prestation est réservée à une profession particulière :
III.3.2)
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

Section IV : Procédure

IV.1)
 
TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)
Type de procédure :
 
 
Ouverte.
IV.1.2)
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2)
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)
Critères d'attribution :
 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2)
Enchère électronique :
 
 
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
 
 
15-003-SAM.
IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
 
 
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)
Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 
 
15 septembre 2015 - 16:00.
IV.3.5)
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
 
 
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
 
 
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)
Modalités d'ouverture des offres :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1)
 
RENOUVELLEMENT :
VI.2)
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 
 
Le lieu d'exécution des prestations se situe en régions Ile de France et Picardie.
Par dérogation à l'article 13.1.1 du Ccag/Pi, le délai d'exécution de chaque partie technique court à compter de la date figurant sur l'ordre de service en prescrivant le démarrage.
- partie technique no1 : " Etat des lieux - réalisation ou mise à jour des diagnostics d'accessibilité - définition d'une stratégie. " : 5 mois ;
- partie technique no2 : " Constitution du dossier de l'ad'ap. " : 2 mois ;
- partie technique no3 " Assistance à la validation de l'ad'ap " : 5 mois ;
- partie technique no4 : " Assistance dans la programmation et le suivi des actions de mise en accessibilité. " : 12 mois.
chacune des parties techniques sera indépendante en termes de délais et fera l'objet d'un ordre de service spécifique. Ainsi la réception (acceptation) d'une partie technique ne conditionne pas le début d'une autre partie technique sauf volonté expresse du maître d'ouvrage.
la personne signataire du marché se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du présent marché à l'issue de chacune des parties techniques définies au CCP sans que cette décision puisse donner lieu à indemnité.
la mission se termine à la date de remise de l'intégralité des prestations et documents dus au titre du marché.
pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande par l'intermédiaire de la Plateforme des achats de l'etat (Place).
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier.
l'ensemble du dossier est téléchargeable sur le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les offres seront transmises soit sous forme dématérialisée sur le site www.marches-publics.gouv.fr soit sous pli cacheté par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse suivante :
etablissement du service d'infrastructure de la defense " d'ile-de-france"
service achats d'infrastructure
base des loges - bâtiment 054
8 avenue du président kennedy
B.P. 40202
78102 Saint germain en laye
les offres devront être remises, contre récépissé, avant les dates et heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de consultation.
si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. Le service achats infrastructure de l'établissement du service d'infrastructure de la défense Ile-De-France est ouvert du lundi au vendredi : 09h00 à 11h00 - 13h30 à 16h00.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 juillet 2015.

VI.4)
 
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
 
 
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr. Tél. (+33) 1 39 20 54 00. Fax (+33) 1 30 21 11 19.

 
 
Organe chargé des procédures de médiation :
Etablissement du service d'infrastructure de la défense idf, base des loges - bâtiment 054 - cellule contentieux - 8 avenue du président kennedy - B.P. 40202, F-78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex. E-mail : aurelie.rousseau@intradef.gouv.fr. Tél. (+33) 1 39 21 27 40. Fax (+33) 1 39 21 28 30.

VI.4.2)
Introduction des recours :
VI.4.3)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5)
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
 
 
16 juillet 2015.



I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :


ESID IDF, base des Loges - 8 avenue du président Kennedy - B.P. 40202, à l'attention de Mme DORIDAM Laure, F-78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex. Tél. (+33) 1 39 21 31 19. Fax (+33) 1 39 21 28 30.





Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :


auprès du ou des points de contact susmentionnés



I.2)

Type de pouvoir adjudicateur :


Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3)

Activité principale :


Défense.

I.4)

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1)
 
Description
II.1.1)
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
 
 
sites militaires situés dans la région Ile-De-France. Elaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap).
II.1.2)
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
 
 
Services.
 
 
Catégorie de services : no27 Autres services.
 
 
 
 
Code NUTS FR10.

II.1.3)
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
 
 
II.1.4)
Information sur l'accord-cadre :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5)
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
 
 
sites militaires situés dans la région Ile-De-France
Elaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap).
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
 
 
71356200, 71315200, 71321100, 71244000.
II.1.7)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)
Lots :
 
 
Division en lots : Non.
 
 
II.1.9)
Variantes :
 
 
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2)
 
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)
Quantité ou étendue globale :
 
 
le besoin concerne l'exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'élaboration d'un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap) pour certains sites militaires situés dans les régions Ile-De-France et Picardie.
Le dossier Ad'Ap devra réunir l'ensemble des informations nécessaires à la mise en accessibilité des ERP identifiés (83 sites, surface totale à titre indicatif 406 000 mètres carrés) du 1er et 2e groupes répartis sur 7 départements (Oise, Essonne, Yvelines, Paris, Hauts-De-Seine, Val de Marne et Seine et Marne), et comprendra notamment :
- une présentation du patrimoine ainsi qu'une synthèse du niveau actuel d'accessibilité ;
- une programmation pluriannuelle d'investissement pour la mise en accessibilité ;
- la liste argumentée des dérogations envisagées dans le cadre des travaux.
Afin de permettre aux candidats d'apprécier la nature et l'ampleur de la mission, l'inventaire des sites et ERP objets de la mission est joint, à titre indicatif, en annexe 2 du CCP.
Compte tenu du nombre important d'erp concernés, et en application de l'article L.111-7-7 du Code de la Construction et de l'habitation (Cch), le représentant du pouvoir adjudicateur demande la réalisation d'un dossier Ad'Ap global ainsi que de pouvoir bénéficier de trois périodes de trois ans pour réaliser les travaux de mise en accessibilité.
Les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques (au sens de l'article 20 du Ccag/Pi) :
- partie technique no1 : " Etat des lieux - réalisation ou mise à jour des diagnostics d'accessibilité - définition d'une stratégie. " définie à l'article 7.1.2 du CCP ;
- partie technique no2 : " Constitution du dossier de l'ad'ap " définie à l'article 7.1.3 du CCP ;
- partie technique no3 :" Assistance à la validation de l'ad'ap " définie à l'article 7.1.4 du CCP ;
- partie technique no4 : " Assistance dans la programmation et le suivi des actions de mise en accessibilité. " définie à l'article 7.1.5 du CCP.
 
 
II.2.2)
Informations sur les options :
 
 
Options : oui.
 
 
Description de ces options : conformément aux dispositions de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics, il sera possible de recourir à la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure de prestations similaires à celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans à compter de la notification du présent marché.
 
 
II.2.3)
Reconduction :
 
 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.

 
 
II.3)
 
Durée du marché ou délai d'exécution :
 
 

III.1)
 
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)
Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
 
 
Le présent marché sera conclu à prix global et forfaitaire. Le marché est conclu en euros. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement. L'article 3 du CCP du marché fixe les prix et mode d'évaluation des prestations ainsi que le mode de variation des prix et le mode de règlement des comptes. Les délais de paiement sont fixés, conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, à 30 jours.
III.1.3)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
 
 
Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.
III.1.4)
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
 
 
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2)
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) ;
- une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle Dc2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant :
- existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant) ;
- pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
- l'extrait KBIS ou la carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des Métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription) ;
- la copie des attestations d'assurance civile en cours de validité.
III.2.2)
Capacité économique et financière :
III.2.3)
Capacité technique :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - le certificat de qualification OPQIBI 0111 : assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la prise en compte du handicap, ou références équivalentes présentées sous la forme d'une liste de réalisation de prestations effectuées depuis les 03 dernières années et accompagnées obligatoirement d'attestations de bonne exécution émanant de maître d'ouvrage ;
- liste des prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années indiquant les montants ainsi que les destinataires publics et/ou privés.
III.2.4)
Marchés réservés :
 
 

Non.


III.3)
 
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1)
La prestation est réservée à une profession particulière :
III.3.2)
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

IV.1)
 
TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)
Type de procédure :
 
 
Ouverte.
IV.1.2)
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2)
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)
Critères d'attribution :
 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2)
Enchère électronique :
 
 
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
 
 
15-003-SAM.
IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
 
 
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)
Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 
 
15 septembre 2015 - 16:00.
IV.3.5)
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
 
 
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
 
 
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)
Modalités d'ouverture des offres :

VI.1)
 
RENOUVELLEMENT :
VI.2)
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 
 
Le lieu d'exécution des prestations se situe en régions Ile de France et Picardie.
Par dérogation à l'article 13.1.1 du Ccag/Pi, le délai d'exécution de chaque partie technique court à compter de la date figurant sur l'ordre de service en prescrivant le démarrage.
- partie technique no1 : " Etat des lieux - réalisation ou mise à jour des diagnostics d'accessibilité - définition d'une stratégie. " : 5 mois ;
- partie technique no2 : " Constitution du dossier de l'ad'ap. " : 2 mois ;
- partie technique no3 " Assistance à la validation de l'ad'ap " : 5 mois ;
- partie technique no4 : " Assistance dans la programmation et le suivi des actions de mise en accessibilité. " : 12 mois.
chacune des parties techniques sera indépendante en termes de délais et fera l'objet d'un ordre de service spécifique. Ainsi la réception (acceptation) d'une partie technique ne conditionne pas le début d'une autre partie technique sauf volonté expresse du maître d'ouvrage.
la personne signataire du marché se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du présent marché à l'issue de chacune des parties techniques définies au CCP sans que cette décision puisse donner lieu à indemnité.
la mission se termine à la date de remise de l'intégralité des prestations et documents dus au titre du marché.
pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande par l'intermédiaire de la Plateforme des achats de l'etat (Place).
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier.
l'ensemble du dossier est téléchargeable sur le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les offres seront transmises soit sous forme dématérialisée sur le site www.marches-publics.gouv.fr soit sous pli cacheté par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse suivante :
etablissement du service d'infrastructure de la defense " d'ile-de-france"
service achats d'infrastructure
base des loges - bâtiment 054
8 avenue du président kennedy
B.P. 40202
78102 Saint germain en laye
les offres devront être remises, contre récépissé, avant les dates et heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de consultation.
si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. Le service achats infrastructure de l'établissement du service d'infrastructure de la défense Ile-De-France est ouvert du lundi au vendredi : 09h00 à 11h00 - 13h30 à 16h00.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 juillet 2015.

VI.4)
 
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
 
 
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles. E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr. Tél. (+33) 1 39 20 54 00. Fax (+33) 1 30 21 11 19.

 
 
Organe chargé des procédures de médiation :
Etablissement du service d'infrastructure de la défense idf, base des loges - bâtiment 054 - cellule contentieux - 8 avenue du président kennedy - B.P. 40202, F-78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex. E-mail : aurelie.rousseau@intradef.gouv.fr. Tél. (+33) 1 39 21 27 40. Fax (+33) 1 39 21 28 30.

VI.4.2)
Introduction des recours :
VI.4.3)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5)
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
 
 
16 juillet 2015.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous