See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département de la Loire
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: RENOVATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE CHAUFFAGE AU COLLEGE JEAN DASTE A SAINT ETIENNE
Description: Les travaux consistent en : Dépose et mise hors énergie du circuit hydraulique du préau. Dépose et mise hors énergie des aérothermes du préau. Dépose et mise hors énergie du circuit hydraulique de l'atelier. Dépose et mise hors énergie des aérothermes de l'atelier. Désembouage de l'installation hydraulique Dépose et neutralisation du coffret gaz de l'atelier y compris le réseau associé. Dépose et déplacement du vidoir en chaufferie. Fourniture d'un schéma hydraulique en chaufferie. Calorifuge des accessoires hydrauliques présents en chaufferie Mise en place de compteurs d'énergies sur chaque circuit hydraulique. Mise en place d'aérothermes électriques dans l'atelier y compris nouvelle alimentation. Mise en place de robinets thermostatiques
Identifiant de la procédure: 6c179e88-84d7-4962-a858-df690da1436c
Identifiant interne: 25AT-DAJCP-2272-X
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 4 mois, période de préparation incluse, à compter de la date fixée dans l'ordre de service de début des travaux. Il comprend une période de préparation de 1 mois et une période d'exécution des travaux de 3 mois. Coordonnees Du Service Ou Le Contrat Peut Etre Consulte : Demande à formuler auprès du correspondant Cada, à la Direction des affaires juridiques et de la commande publique(voir adresse rubrique 1). Les candidats peuvent introduire un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution, ou un recours en référé contractuel sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication du présent avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne, auprès de l'instance suivante : Tribunal administratif 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél: 04 78 14 10 10 Fax: 04 78 14 10 65 mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr web : http://lyon.tribunal-administratif.fr
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: RENOVATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE CHAUFFAGE AU COLLEGE JEAN DASTE A SAINT ETIENNE
Description: Les travaux consistent en : Dépose et mise hors énergie du circuit hydraulique du préau. Dépose et mise hors énergie des aérothermes du préau. Dépose et mise hors énergie du circuit hydraulique de l'atelier. Dépose et mise hors énergie des aérothermes de l'atelier. Désembouage de l'installation hydraulique Dépose et neutralisation du coffret gaz de l'atelier y compris le réseau associé. Dépose et déplacement du vidoir en chaufferie. Fourniture d'un schéma hydraulique en chaufferie. Calorifuge des accessoires hydrauliques présents en chaufferie Mise en place de compteurs d'énergies sur chaque circuit hydraulique. Mise en place d'aérothermes électriques dans l'atelier y compris nouvelle alimentation. Mise en place de robinets thermostatiques
Identifiant interne: T-PA-58378
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique, notée sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valorisation de l'apprentissage, notée sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix, noté sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 55,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Département de la Loire
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 51 920,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SUPER
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 51 920,00 EUR
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025-0935
Titre: Renovation Des Installations Techniques De Chauffage Au College Jean Daste A Saint Etienne
Date de conclusion du marché: 24/12/2025
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: F990D7F7-FA38-6C6A-7A6F9DBE8E3C3E03
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Département de la Loire
Numéro d’enregistrement: 1
Adresse postale: Hôtel du département 2 rue Charles de Gaulle
Ville: Saint-Etienne
Code postal: 42022
Subdivision pays (NUTS): Loire (FRK25)
Pays: France
Point de contact: le Président
Téléphone: 0477484059
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: F990D81B-A7B7-B510-084E69B71EFB592A
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Département de la Loire
Numéro d’enregistrement: F990D82B-DFEF-04A9-5E14E679B5C57D80
Adresse postale: Pôle Ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 2 rue Charles de Gaulle
Ville: Saint-Etienne
Code postal: 42022
Subdivision pays (NUTS): Loire (FRK25)
Pays: France
Point de contact: --> demander à consulter par téléphone un juriste du Service de la commande publique
Téléphone: 0477484320
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SUPER
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 58378-1-0-1
Adresse postale: Le Tissot
Ville: Saint-Genest-Lerpt
Code postal: 42530
Subdivision pays (NUTS): Loire (FRK25)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1c26f2b1-0fde-41d5-a845-e6540050956f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 12/01/2026 15:14:01 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 24616-2026
Numéro de publication au JO S: 9/2026
Date de publication: 14/01/2026
