Centrale des marchés
marché de Travaux de la Médiathèque Centrale de Stains 93 Construction de la médiathèque centrale de Stains code_postal : 93210 lieu : 17-19 avenue de la Métallurgie ville : Saint-Denis-la-Plaine pays : F-
SEM Plaine Commune Développement 93210Saint-Denis cgallat@semplaine.fr 0149178364
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de Travaux de la Médiathèque Centrale de Stains

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1327823

Date de clôture estimée : 26/01/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (11/12/14)
420068-2014
BOAMP (11/12/14)
14-184720
SOURCEWEB (10/12/14)

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
SEM Plaine Commune Développement. Code d'identification nationale : 3816669240034, 17-19 avenue de la Métallurgie, à l'attention de Mme GALLAT Christine, F-93210 Saint-Denis-la-Plaine. Tél. : (+33) 1 49 17 83 60. E-mail : cgallat@semplaine.fr. Fax : (+33) 1 49 17 83 64.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.semplaine.fr.

Adresse du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.

Accès électronique à l'information : https://marches.maximilien.fr

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : https://marches.maximilien.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.
I.3) Activité principale

Autre : aménagement - renouvellement Urbain et Construction.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui.

Adresses de l'autre entité adjudicatrice pour le compte de laquelle l'entité adjudicatrice agit Communauté dagglomération Plaine Commune, 21, avenue Jules Riment, F-93210 Saint-Denis-la-Plaine
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
marché de Travaux de la Médiathèque Centrale de Stains.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services27 rue Carnot, 93240 Stains.
Code NUTS , FR106, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
construction de la Médiathèque Centrale de Stains.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45212331.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : construction de la médiathèque centrale de Stains.
La médiathèque, d'une surface totale de 2 304 mètres carrés de plancher se compose d'un accueil conçu comme une agora (avec espaces de détente, de rencontres, atelier, presse, exposition, animation), de plusieurs pôles documentaires et de locaux administratifs. Le projet prévoit la rénovation du bâtiment existant et la restauration de portail du Xviiième siècle inscrit à l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ainsi que la construction d'une extension neuve.
L'équipement doit répondre aux exigences d'un bâtiment basse consommation (Bbc) entrant dans le cadre de la nouvelle règlementation thermique 2012, sans viser la certification. Cette construction neuve entre également dans le cadre d'une démarche Haute Qualité Environnementale.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 20(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Gros oeuvre/Démolitions/Installations de chantier/Terrassements/VRD/ Aménagement extérieur/Branchements/Revêtement des façades/Rénovation de façades/Charpente bois/Charpente métallique/Couverture/Étanchéité
1) Description succincte :
Gros oeuvre/Démolitions/Installations de chantier/Terrassements/VRD/
Aménagement extérieur/Branchements/Revêtement des façades/Rénovation de façades/Charpente bois/Charpente métallique/Couverture/Étanchéité
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262311.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes : 1112 Démolition (technicité confirmée)
1212 -1222 -1292 :Fondations - soutènement:
1512 Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers : Arrêtés interministériels des 22 février 2007 et 13 octobre 2009
1532-1512 -1513 -1522 -1542 Traitement curatif contre les champignons lignivores, dont la mérule
1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée)
2112 - 2132 - 2142 - 2151 - 2162 - 2171 - 2183 - 2194 Maconnerie et Beton courant
2354 Charpente bois LC
2212 - 2241 - 2252 - 2262 Beton Precontraint
2121 Ravalement en maçonnerie
2132 Enduits
2171 Taille et pose de pierre
2182 Restauration pierre de taille du patrimoine ancien
2411 Structure metallioque
3142 Ardoises de schiste ou fibre ciment (technicité confirmée)
3101 Tuiles à emboîtement ou à glissement
3152 Couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée)
3193 Couverture du patrimoine ancien
3212 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée)
3813 Tous types de bardages (technicité couirante)
4393 Restauration des menuiseries des monuments historiques
7131 Isolation thermique par l'extérieur (enduit sur isolant)
7132 Isolation thermique par l'extérieur (bardage - vêture)
6513 Restauration de staff des monuments historiques
6523 Restauration de stuc des monuments historiques
Le lot 1 comporte 4 prestations supplémentaires éventuelles dont le chiffrage est obligatoire :
1)mise en place de béton quartzé aux lieu et place de la peinture de sol béton
2)pose de pierre de Corton au lieu de la pierre de Pompignan
3)pose de pierre Kirmenjak sombre au lieu de la pierre de Pompignan
4)remplacement du bardage aluminium par un enduit sur isolant au 1er niveau des façades Nord, Ouest et Est + acrotère files 8 et 9 entre A et D
Lot n° 2

Intitulé : Menuiseries extérieures/Verrières/Occultations
1) Description succincte :
Menuiseries extérieures/Verrières/Occultations
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes :
3522 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée)
3553 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois (technicité supérieure)
3712 Fourniture et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée)
4712 Produits verriers (technicité confirmée)
Le lot 2 comporte 1 prestation supplémentaire éventuelle dont le chiffrage est obligatoire :
-pose d'un vitrage anti- effraction P2A (44.2) aux lieu et place du vitrage anti effraction P4A (44.4).
Lot n° 3

Intitulé : Serrurerie/Métallerie
1) Description succincte :
Serrurerie/Métallerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223110.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport à la qualifications Qualibat suivante :
4413 Métallerie (technicité supérieure)
Lot n° 4

Intitulé : Menuiseries intérieures/Mobiliers fixes
1) Description succincte :
Menuiseries intérieures/Mobiliers fixes
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421150.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes :
4322 Fabrication et pose de menuiserie en bois (technicité confirmée)
4342 Parquets collés (technicité confirmée)
9112 Agencement (technicité confirmée)
Le lot 4 comporte 1 prestation supplémentaire éventuelle dont le chiffrage est obligatoire :
-Remplacement des portes intérieures bois pleines décrites par des portes intérieures stratifiées (sauf portes sous tentures)
Lot n° 5

Intitulé : Chauffage/Plomberie/Sanitaires/Ventilation
1) Description succincte :
Chauffage/Plomberie/Sanitaires/Ventilation
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes :
5112 Plomberie Sanitaire (technicité confirmée)
5312 Installations thermiques (technicité confirmée)
5412 Climatisation (technicité confirmé)
Lot n° 6

Intitulé : Électricité courants fort et faible
1) Description succincte :
Électricité courants fort et faible
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45310000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes :
qualification professionnelle E3 - C4.
Le lot 6 comporte 1 prestation supplémentaire éventuelle dont le chiffrage est obligatoire :
-Installation d'un cablage (RJ45) depuis l'armoire principale jusqu'aux portes équipées de contrôle d'accès (à l'excpetion des sanitaires publics et du local de change)
Lot n° 7

Intitulé : Cloisons/Doublage/Faux plafonds/Sol souples/Peinture
1) Description succincte :
Cloisons/Doublage/Faux plafonds/Sol souples/Peinture
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421146.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes : 4112 Plâtrerie (technicité confirmée)
4132 Plaques de plâtre (technicité confirmée)
6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée)
6232 Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse (technicité confirmée)
6312 Carrelages - revêtements - mosaiques (technicité confirmée)
6223 Revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum) (technicité confirmé)
6112 Peinture et ravalement (technicité confirmée)
Le lot 7 comporte 2 prestations supplémentaires éventuelles dont le chiffrage est obligatoire :
1)suppression de la peinture de sol dans le cas où le sol en béton serait quartzé
2)pose de linoléum aux lieu et place du caoutchouc
Lot n° 8

Intitulé : Appareils élévateurs
1) Description succincte :
Appareils élévateurs
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45313000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 9

Intitulé : Restauration du porche inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
1) Description succincte :
Restauration du porche inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45212314.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
La capacité minimum est définie par rapport aux qualifications Qualibat suivantes :
2194 - Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques
6583 - Sculpture d'attributs
4393 - Restauration des menuiseries des monuments historiques
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une garantie à première demande est exigée pour le versement de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur des fonds de la communauté d'agglomération Plaine Commune.
Acomptes mensuels et solde conformément au Ccag/Travaux.
Avance conformément à l'article 87 du code des marchés publics.
Retenue de garantie de 5 %.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Un groupement attributaire d'un lot devra revêtir la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Description de ces conditions : clause d'insertion professionnelle pour l'exécution des lots 1,5 et 6.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Une lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent), mentionnant clairement le ou les lots sur lesquels porte la candidature et la composition du groupement le cas échéant et comportant la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 du code des marchés publics, datée et signée par la ou les personnes habilitées à engager le candidat ;
La déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat.
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise.
La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : la déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (chiffres d'affaires global et dans le domaine objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles, pour les entreprises ne disposant pas de trois exercices clos, joindre toute moyen de preuve approprié tel que attestations de banques) ; les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - la copie du (des) certificat(s) Qualibat ou QUALIFELEC, le cas échéant ;
- l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature ;
- d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, établie impérativement selon modèle sous format Word annexé au dossier de consultation, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date (année et mois) et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : se reporter aux descriptifs des lots.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique de l'offre
Pondération : 60.
2. montant de l'offre
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2793_MED_STAINS_TVX.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
26 janvier 2015, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le DCE est mis gratuitement à disposition des candidats uniquement par voie électronique à l'url : https://marches.maximilien.f
Les modalités d'appréciation du critère valeur technique sont détaillées dans le règlement de consultation.
Une visite sera organisée sur le site (27 rue Carnot à Stains) le 06/01/2014 à 9h30
les candidats désirant se rendre sur les lieux d'exécution devront préalablement se faire connaître à la SEM Plaine Commune Développement par mail (kouidir@semplaine.fr).
Ils devront être équipés de casques et de chaussures de sécurité.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue Catherine Puig, F-93100 Montreuil. E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 49 20 20 00. URL : http://montreuil.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue Catherine Puig, F-93100 Montreuil. E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 49 20 20 00. URL : http://montreuil.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 8 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous