Centrale des marchés
93 travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et des branchements particuliers rues Jean Jaures et Louis Marteau à Stains 93 travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et des branchements particuliers rues Jean Jaures et Louis Marteau à Stains ville : Saint-Denis code_postal : 93218 lieu : 21, avenu...
Cté d'agglo Plaine commune 93218Saint-Denis elodie.botman@plainecommune.com.fr 0155935845
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

93 travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et des branchements particuliers rues Jean Jaures et Louis Marteau à Stains

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 480871

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (09/02/13)
44200-2013
BOAMP (08/02/13)
13-22780

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Cté d'agglo Plaine commune, 21, avenue Jules Rimet direction de la commande publique 2ème étage bureau 2 127,, contact : elodie BOTMAN, à l'attention de M. le président, F-93218 Saint-Denis. Tél. : (+33) 0 55 93 55 87. E-mail : elodie.botman@plainecommune.com.fr. Fax : (+33) 15 93 58 45.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.plainecommune.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.atol93.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre.
I.3) Activité principale :
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché :
travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et des branchements particuliers rues Jean Jaures et Louis Marteau à STAINS.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Travaux :
exécution
Code NUTS : FR106.
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois, hors période de préparation de chantier d'un mois. Le marché débutera par ordre de service.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232410.
II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants :
1. prix (en %). Pondération : 35.
2. délai exécution (en %). Pondération : 10.
3. valeur technique (en %). Pondération : 55.
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2012/S 190-312126 du 03/10/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois, hors période de préparation de chantier d'un mois. Le marché débutera par ordre de service.
V.1) Date d'attribution du marché :
V.2) Informations sur les offres :

Nombre d'offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
HP BTP, 665, rue des Voeux Saint Georges, F-,94290 Villeneuve Saint George.
V.4) Informations sur le montant du marché :

Estimation initiale du montant du marché :

Valeur : 644 374 EUR.
hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 février 2013.

Références de l'avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution n° 191 A, annonce n° 213 du 3 octobre 2012
Référence de la publication rectificative :
Parution n° 208 A, annonce n° 132 du 26 octobre 2012
Parution n° 194 A, annonce n° 90 du 6 octobre 2012
Parution n° 197 A, annonce n° 188 du 11 octobre 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, F-93100 Montreuil
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG,F-,93100 Montreuil,
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 6 février 2013.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous